吴川市浅水镇龙首村污水治理设施和排污管网铺设建设项目工程（EPC）总承包招标公告招标公告

吴川市浅水镇龙首村污水治理设施和排污管网铺设建设项目工程（EPC）总承包招标公告招标公告
. 招标条件 本项目***浅水镇龙首村污水治理设施和排污管网铺设建设项目工程（EPC）总承包已由***发展和改革局以吴发改投[****]**号批复立项,***人民政府以吴府函[****]**号批复采用（EPC）工程总承包模式建设,建设资金来源为财政专项资金，招标人为***浅水镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目（EPC）总承包进行公开招标。 *. 项目概况与招标范围 *.* 项目名称：***浅水镇龙首村污水治理设施和排污管网铺设建设项目工程（EPC）总承包。 *.* 建设地点：***浅水镇龙首村。 *.*建设规模及内容：建设一座***m*/d的污水处理池及*.*公里配套管网设施(污水处理工艺及水质达标参数要求详见可研报告)。 在保证设计质量的前提下，必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行限额设计，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。 参考吴发改投[****]**号文,本项目估算总投资：***.**万元，其中：本次招标建安工程费用估算为***.**万元,勘察设计费用估算为**.**万元。最终以财政部门审核为准。 *.* 招标范围：完成本项目的勘察设计、设备采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作。工程监理、征地拆迁、移民不列入总承包范围。 具体内容包括但不限于以下事项： *.*.*勘察设计内容 *.*.*.*本工程的勘察设计内容包括但不限于：工程勘察、取得工程勘察成果文件。初步设计（含工程概算文件编制）、施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、配合审核竣工图等为达到本项目竣工投入使用所需的设计，并通过政府主管部门的相关设计审查。 *.*.*施工内容 施工内容包括但不限于：本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包。 *.*.*相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。 承包人需与专业分包单位签订专业分包合同，并配合做好施工管理工作，同时，承包人须按国家、地方、行业规定对项目进行工程总承包管理。 *.*工期要求：总承包工期***个日历天。其中: *.*.* 勘察设计工期要求： 勘察设计工期：合计**日历天，以合同签订之日起计算，勘察设计方按招标人要求的时间提交阶段成果，报相关部门审批的时间不计算。 *.*.*.* 承包人应在总承包合同签订后**个日历天内完成初步设计及工程概算文件，初步设计审查批准后 ** 日历天内完成施工图设计，并提交全套施工图设计文件。 *.*.*.* 承包人应按国家技术规范、标准进行工程勘察，按合同规定提交合格的勘察成果资料。 *.*.*.* 施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程现场指导与监督及编制竣工图等相关工作。 *.*.* 施工工期：合计**个日历天内完成竣工验收,开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。 *. 投标人资格要求 *.* 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。 *.* 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质： (*)工程设计综合甲级资质或工程设计*政行业设计丙级及以上或工程设计*政行业（排水工程）设计专业丙级及以上资质。 (*)*政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质。 *.* 本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过*家，联合体主办方须为具备施工资质方。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 *.* 本招标工程只接受投标人的总公司报名，不接受分公司报名。 *.* 拟派总承包项目负责人要求：须是投标人（独立体或联合体主办方）的在册人员，具有*政公用工程专业二级或以上注册建造师资格以及有效的安全生产考核合格证B证，在报名时及中标后，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人。总承包项目负责人须持本人有效的第二代身份证到场参加开标会。 *.* 拟派设计负责人资格要求：须是投标人（独立体或联合体成员）在册人员，具备给水排水相关专业或环境工程相关专业中级及以上技术职称。 *.* 独立体或联合体主办方拟投入本项目的施工主要管理人员(*人*岗,不得兼任)包括:质检员、安全员、施工员、资料员、材料员各*名。 *.*社保证明要求：须提供独立体或联合体主办方拟派的总承包项目负责人、质检员、安全员、施工员、资料员、材料员和独立体或联合体成员方的设计负责人的属于本单位员工的近*个月（截止发布招标公告当月的上一月份）的社会劳动保险缴费证明（以提供加盖当地社保局或税务局印章的为准，如达到法定退休年龄，须提供行政机关相关证明）。 *.*信誉要求（企业状况）：投标人（独立体或联合体各方）没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内，没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为。 *.** 人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明（报名时提交原件；如为联合体投标，联合体各方均须提供,查询人员包括法人、总承包项目负责人、设计负责人,出具证明时间为公告时间段内方为有效）。 *.** 投标报名者必须为（独立体或联合体主办方）法定代表人或其授权委托人，须持本人有效的第二代身份证原件方可报名。 *. 投标人报名需提供的资料 报名时提供复印件，所有复印件至少须加盖投标人（独立体或联合体主办方）公章，并提供原件核对，需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视做无效证件： *.* 投标人（独立体或联合体主办方）法定代表人或其授权委托人有效的第二代身份证复印件和法定代表人身份证明原件。若为授权委托人报名,则还需提交法定代表人授权委托书原件。 *.* 投标人（独立体或联合体各方）的营业执照副本复印件。 *.* 投标人（独立体或联合体各方）的资质证书副本复印件（施工资质证书无需提供原件核对）。 *.* 投标人（独立体或联合体主办方）的建筑施工企业安全生产许可证副本复印件。 *.* 投标人（独立体或联合体各方）的基本帐户开户许可证复印件。 *.* 投标人（独立体或联合体主办方）拟派总承包项目负责人注册建造师证(或执业资格证书持证人员从业情况信息公**台系统打印的证书(加盖（独立体或联合体主办方）公章)、有效的安全生产考核合格证B证(或**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统打印的证书(加盖（独立体或联合体主办方）公章))、有效的第二代身份证及社保证明复印件。 *.* （独立体或联合体成员）拟派设计负责人资格证或职称证、有效的第二代身份证及社保证明复印件。 *.* （独立体或联合体各方）人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明原件。 *.* （独立体或联合体主办方）拟投入本项目的在本单位注册的施工主要管理人员(质检员、安全员、施工员、资料员、材料员)的岗位证、社保证明及有效的第二代身份证复印件。 *.** 省外企业（独立体或联合体各方）需提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”该企业和人员信息资料网页的打印件(加盖（独立体或联合体主办方）公章)。 *.** 联合体投标协议书原件（如为联合体投标则提供，格式见招标公告附件*）。 *.**（独立体或联合体各方）投标申请人声明原件(格式见招标公告附件*)。 【注：①投标人应按要求提交以上报名资料一式两份,第二份可以是第一份的复印件；投标人应编制报名资料的封面、目录并装订成册。 ②投标人对以上报名资料的真实性负责，经审查符合要求后方可报名购买招标文件。 ③本次招标实行资格后审，详细资格要求见招标文件,资格审查不合格的投标人投标文件将被否决。】 *.投标经济补偿 *.* 招标人对本项目的所有投标人均不作任何投标经济补偿，其投标费用自理。 *.* 招标人有权使用未中标或者放弃中标单位的设计技术方案。所有投标人应保护招标人使用其设计技术方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则投标人应承担由此而产生的一切责任。中标人负责设计技术方案修改和优化，相关费用已包含在合同费用中。 *. 招标文件的获取 *.* 报名时间：**** 年 * 月 ** 日至****年 * 月 **日上午*：**至**：**，下午**：**至**：**。 *.* 报名地点：***公共**交易中心建设工程交易场所一楼报名室，招标文件资料费***元/套,售 后不退。 *. 确定投标人的办法 *.* 凡提供符合要求报名资料的报名人均可成为投标人。 *. 投标文件的递交 *.* 开标时间：****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分。 *.* 开标地点：***公共**交易中心建设工程交易场所二楼第 * 号开标室。 *.* 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：****年 * 月 * 日 ** 时 ** 分。 *.* 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达***公共**交易中心建设工程交易场所二楼第 * 号开标室。 *.* 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人或招标代理机构不予受理。 *.* 合格的投标单位不少于*个，大于或等于*个均可直接参加。经评标委员会评审后有效投标人少于三家，则按照有关法律法规重新组织招标。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在***公共**交易中心门户网站、**省招标投标监管网、省级报纸等媒体上发布。如需对本公告进行修改、补充，将在***公共**交易中心门户网站发布，本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在***公共**交易中心门户网站发布的文本为准。 **. 联系方式 招标单位：***浅水镇人民政府 地址：***浅水镇凯旋路**号 招标单位联系人：陈生 联系电话：****-******* 招标代理机构：**新恒丰工程咨询有限公司 地址：******民治路***号翠园大厦**D 招标代理联系人：金秀梅 联系电话： ****-******* *********** ****年 * 月 ** 日 附件*： 联合体共同投标协议书 投标项目名称： 。 致： （招标人名称） 我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。 投标主办方：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 地址： 邮政编码： 电话/传真： 分工内容： 联合体成员：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 地址： 邮政编码： 电话/传真： 分工内容： 签订日期： 年 月 日 附件*： 投标申请人声明 招标人及招标监管机构： 本公司就参加 (招标项目名称) 投标工作，作出郑重声明： 一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。 二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。 三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为。 四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加政府项目招标投标活动三个月。 特此声明 声明企业： 年 月 日 法定代表人签字： (企业公章)