招标频道 [切换分站]
招标网服务号 微信公众平台
招标网APP 中招APP下载
招标网 > 招标采购 > 招标公告 > [JG2019-2486]广州LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包招标公告

[JG2019-2486]广州LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包招标公告

2019-05-25 工程施工招标 广东省广州市
收藏
打印
全屏
用手机查看

扫描到手机,信息随时看

用微信扫一扫功能即可

将此内容分享给朋友

  • 以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先【注册】成为会员。
  • 已注册会员请【登录】后查看。
  • 更多详情,请查看【会员服务列表】
  • 如果您需要解决登录及其他问题,请您拨打客服热线:400-633-1888
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 2019年05月25日
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2019年05月25日在招标网发布[JG2019-2486]广州LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包招标公告。各有关单位请于前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

[JG2019-2486]广州LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包招标公告
南沙**会展中心项目 **LNG应急调峰储气库项目 设计-采购-施工一体化(EPC)总承包 招标公告 招标人:**燃气集团有限公司 招标代理机构:**省机电设备招标有限公司 ****年**月 **LNG应急调峰储气库项目 设计-采购-施工一体化(EPC)总承包招标公告 根据项目代码:****-******-**-**-******号批准,**燃气集团有限公司(以下简称“招标人”)委托**省机电设备招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)就**LNG应急调峰储气库项目进行勘察设计、设备采购、施工总承包公开招标,选定承包人。 一、工程名称:**LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包 二、招标单位:**燃气集团有限公司 联系人:任工联系电话:***-********、*********** 招标代理机构:**省机电设备招标有限公司 联系人:李壮观 联系电话:***-********、*********** 招标监督机构:**南沙开发区建设和交通局 监管电话:***-******** 三、建设地点:****沙区黄阁镇粤海路*号 四、项目概况:**LNG应急调峰储气库项目是确保**未来燃气供应安全保障和应急保障的重要基础设施。该项目设计规模为***万吨/年,规划建造两座**万立方米LNG储罐。储气库建设工程投资约***,***.**万元(以项目可研为准)。 五、标段划分及各标段招标内容和招标控制价: *、本工程划分为*个标段。 *、招标内容:包括但不限于以下: (*)工程勘察工作:包括但不限于本项目地块工程勘察(含地质勘察、管线探测、测量等)。 (*)工程设计工作:包括但不限于方案设计、初步设计及施工图设计等。设计内容包括用地范围应急调峰储气库工程及配套工程的所有相关专业设计;LNG 码头卸船设施及其相关的配套设施(除码头工程水工结构部分)、工艺装置(包括LNG 储罐区、蒸发气处理系统、高压泵区、气化区 、计量系统、复热系统、火炬等)、公用工程设施(包括变配电系统、污水处理系统、压缩空气系统、氮气系统、消防系统 、给排水系统等)、辅助工程设施(包括仓库、维修间、通讯及生产调度系统 、道路、车辆、围墙、大门及绿化地等)、服务性工程(包括原有综合办公楼翻新及重新设计内部功能布局及装修、门卫、原有消防站翻新等)、与预留设施的接口、临时施工设施等工程的方案设计、初步设计及施工图设计等。编制工程概算等造价文件。现场服务、指导与监督、相关配合工作。 (*)工程施工:按照招标文件及合同约定的范围和经批复的施工图进行施工(桩基础、基坑、建筑物及构筑物土建工程、机电安装、与预留设施接口的施工、临时施工设施等)总承包,包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包试运行、包性能保证、包移交、包培训、包施工图预算编制、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等交钥匙工程以及包保修。 (*)设备采购:负责本工程所有设备、备品备件、专用工具、材料(含码头卸船设备、工艺设备、公用工程设施设备、辅助工程设施设备、建筑材料设备等)的采购、接卸、验收、仓储等工作。 (*)工程项目总包管理及技术服务:负责完成施工过程中的各项管理及配合发包人通过各项验收工作(包括消防验收、安全验收、环保验收、防雷验收、质检验收等);负责各岗位的工艺技术及操作培训(直至投产验收、达产达标、移交的全部工作内容);负责调试、开车(填充足量的润滑油、液氮,消泡剂、水处理药剂等)、技术保运服务、性能考核阶段的技术服务、并提供工艺成套装置的操作规程和使用手册等。 (*)其他:协助发包人办理工程相关报批、报建工作。 注:a.最终以招标文件(含发包人要求及发包人提供的资料、招标答疑、澄清文件)、经审定的设计图纸、经审定的施工图内容及设计施工总承包合同且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件为准。招标人有权根据需要对实施项目的施工范围进行调整,承包人不得有异议。 b.在本项目储气库工程实施阶段,配套设施及平面布置应考虑远期发展预留,公用设施,即水、暖、排水、污水处理的设备及管道应一次性建成。电气工程在本次工作范围中做总体规划设计(包括近期和远期),分步实施(即本次工程阶段只实施本次工程内容,预留远期工程的扩展空间)。 c.投标人应充分考虑本工程的安评、环评等在招标时无法提供情况,由此引起的投标人投标报价的风险由投标人自行消化,投标人需确保工程施工符合相关部门的要求并通过安全、环保、节能、职业卫生等专项验收。 *、招标控制价:投标总价招标控制价为人民币*,***,***,***.**元。其中:勘察设计费招标控制价为**,***,***.**元,建安工程(施工)费招标控制价为***,***,***.**元[其中安全防护、文明施工措施费为**,***,***.**元,行政办公楼(利旧原综合楼A)暂估价为*,***,***.** 元,消防站(利旧原综合楼B)暂估价为***,***.** 元,场外供电系统暂估价为**,***,***.** 元,LNG储罐基桩综合单价招标控制价为*,***.**元/立方米],材料及设备采购费招标控制价为*,***,***,***.**元,项目总包管理(含技术服务)费招标控制价为**,***,***.**元。 六、资金来源:企业自筹资金。 七、公告发布时间、投标报名登记及递交投标文件时间: *、公告发布日期:从****年*月**日至****年*月*日**时**分。 注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。 *、投标报名登记及递交投标文件起始时间:****年*月*日*时**分,投标报名登记及递交投标文件截止时间:****年* 月*日**时**分。 *、开标时间:****年*月*日**时**分。 *、地点:**公共**交易中心(******天润路***号)。 注:投标报名登记及递交投标文件及开标时间等相关招投标日程时间地点:请登录**公共**交易中心网站首页,点击“实时交易动态”,输入项目名称(项目编号)即可查询(相关招投标日程时间地点是否有变化,请密切留意招标答疑及**公共**交易中心网站中的相关信息;投标文件递交截止后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以投标文件递交截止时间的信息为准。) 八、招标文件获取及办理投标登记手续: *、招标文件获取:招标公告网上发布的同时,通过**公共**交易中心网站发布电子招标文件。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间,编制投标文件的时间不得少于**天。如招标人需发布补充公告的,以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间,并需在招标公告中明确说明。 *、办理投标登记手续:投标人(或联合体牵头人)应在投标截止时间前,凭投标人(或联合体牵头人)法定代表人证明书和法定代表人授权委托书(仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供)、投标人(或联合体牵头人)法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件(含资格审查文件)。办理投标登记手续时必须同时递交《**建设工程投标报名申请表》(联合体投标的需在同一张报名申请表上填写联合体各方的名称,并由联合体牵头人加盖联合体牵头人单位公章及联合体牵头人法定代表人盖章,一式两份,应使用标准格式,详见**公共**交易中心网站,请登录http://www.gzggzy.cn/cms/html/wz/view/index/layout*/fwzn_zlxz.htmlsiteId=*&channelId=**自行下载);联合体共同投标协议(联合体投标的需提交,参考格式详见附件*)复印件方能进行投标登记。表中所拟报项目负责人在后续招标过程中不得更换。 注:投标人(联合体各方)及设计负责人报名前已在**公共**交易中心网完成企业信息和人员登记。否则由此导致报名时无法录入**公共**交易中心系统以及无法缴纳投标保证金的后果由投标人自行承担。具体企业信息登记办理手续请登录**公共**交易中心网查询(或咨询***-********)。 *、投标担保**万元,投标担保须在开标前完成缴纳(联合体投标的,由牵头人提交即可)。 *、招标资料工本费:****元,在办理投标登记手续时缴纳,由收款单位开具收据。 九、投标人合格条件: *、投标人(联合体投标时,联合体牵头人)参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效; *、投标人(联合体投标时,联合体牵头人)具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期内; *、投标人(联合体投标时,联合体牵头人)须具有承接本工程设计所需的以下设计资质之一: *.*工程设计综合甲级资质; *.*化工石化医药行业工程设计行业甲级资质; *.*石油天然气(海洋石油)行业工程设计甲级资质; *.*化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业设计甲级资质; *.*石油天然气(海洋石油)行业(油气库)专业设计甲级资质。 *、投标人(联合体投标时,联合体牵头人)拟担任本工程的设计负责人(兼任项目负责人)须具有一级注册结构师资格[注册单位与投标人(联合体投标时,联合体牵头人)单位一致]或石油化工类高级工程师或以上职称。 *、至投标截止日前,投标人(联合体投标时,联合体牵头人)独立或以联合体牵头人/主办方有以设计施工或EPC总承包方式实施过的类似国内工程业绩[类似国内工程业绩是指在中国境内的包含单个液化天然气(LNG)全包容式储罐(简称LNG储罐)容积大于**万立方米(不含**万立方米)的石油化工工程]注:需提供合同复印件。如合同不能证明业绩规模的技术指标(指容积、面积、高度、跨度、管径等)的,须另提供可证明业绩技术指标的其他资料复印件。 *、投标人(联合体投标时,联合体牵头人)已按照招标公告附件*的内容和格式签署盖章的投标人声明。 *、关于联合体投标: 如境外设计单位拟参与本项目投标,则须联合一家境内的设计单位组成满足上述*-*项资质条件的联合体进行投标,且须以境内设计单位为牵头人,并提供签订的联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。 注:联合体由两家单位组成(仅限于一家境外设计单位和一家境内设计单位联合),参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 注:未在招标公告第九条单列的资审合格条件,不作为资审不合格的依据。 十、资格审查方式: *、本工程采用资格后审方式。本项目为非电子评标,投标人需按照招标文件要求提交纸质投标文件及电子光盘,如纸质投标文件与电子光盘内容不符,以纸质投标文件正本为准。 *、满足资格审查合格条件的投标人不足*名或通过有效性审查的投标人不足*名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。 十一、资格审查结果及中标结果将在**公共**交易中心网站公示,公开接受投标人的监督。 十二、费用 *、勘察设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报,不得超过勘察设计费招标控制价。中标人的勘察设计费投标报价即为勘察设计的合同价,勘察设计费采用总价包干方式,该勘察设计合同价已包含完成本工程勘察设计工作及勘察设计要求成果的所有费用,结算时不因勘察设计工作量变更等因素进行调整。 *、建安工程(施工)费由投标人根据招标文件要求、自行编制的设计方案以及企业自身情况填报报价[安全防护、文明施工措施费为非竞争性费用,须按招标人提供的金额不变动报价;须按招标工程量清单中列出的行政办公楼(利旧原综合楼A) 、消防站(利旧原综合楼B)、场外供电系统专业工程暂估价金额不变动报价],不得超过建安工程(施工)费招标控制价,LNG储罐基桩综合单价不得超过LNG储罐基桩综合单价招标控制价。 建安工程(施工)[除LNG储罐桩基工程、行政办公楼(利旧原综合楼A)、消防站(利旧原综合楼B)、场外供电系统外]费采用总价包干方式,结算时不因合同规定允许的变更因素外的其他变更进行调整;LNG储罐桩基工程采用综合单价包干,该部分工程费用按合同规定原则进行结算;行政办公楼(利旧原综合楼A)、消防站(利旧原综合楼B)、场外供电系统三项专业工程按合同约定调整合同价款。 *、材料及设备费由投标人根据招标文件要求(包括推荐品牌、规格型号)以及企业自身情况填报报价,精确到小数点后*位。材料及设备采购费报价不超过材料及设备采购费招标控制价。中标人的材料及设备费投标报价即为材料及设备的合同价,采用总价包干方式,合同规定除外。 *、项目总包管理(含技术服务)费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报,不得超过项目总包管理(含技术服务)费招标控制价。中标人的项目总包管理(含技术服务)费投标报价即为项目总包管理(含技术服务)费的合同价,采用总价包干方式,该项目总包管理(含技术服务)合同价已包含完成本工程项目总包管理(含技术服务)工作的所有费用,结算时不因项目总包管理(含技术服务)工作量变更等因素进行调整。 *、本项目实行全过程限额设计施工,限额投资。因规划调整等客观原因导致投资估算或概算发生重大调整时,应按程序报批。 十三、工期 投标人应充分考虑施工资金、人力、物力的准备情况,确保项目保质保量按时完成。 勘察设计施工总工期为:从中标通知书发出后**天内开工,计划****年*月**日前机械完工。 十四、其他事项 *、本项目前期工作咨询服务单位为:中国寰球工程有限公司(可研编制单位)。 *、投标时是否需要提交设计模型:否。 *、各投标人自行考虑参与项目投标的一切风险,本工程不设投标补偿,投标费用由投标人自理。 十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。 异议受理部门:**燃气集团有限公司 异议受理电话:***-********、*********** 地址:********大道*号 十六、本公告在**公共**交易中心网站和**省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、**发展电子采购平台等法定媒体发布,本公告的修改、补充在**公共**交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处,以在**公共**交易中心网站发布的文本为准。 十七、其他说明: *、关于异议及投诉。 (*)依法必须进行招标的项目,除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形但在评标过程中未被发现的,视为对中标结果没有造成实质性影响,招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。 (*)在招投标过程中,投标人(中标人)被异议(投诉)且经查实异议(投诉)情况属实的,或招标人收到异议(投诉)经查实属无有效法律法规依据的恶意异议(投诉)的,招标人将提请建设行政主管部门,并按《中华人民**国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等严肃处理。 *、各投标单位递交投标资料参与投标,均视为接受及认同招标合同及招标人制发的各项相关建设管理办法。如中标人不按合同履约及未遵守招标人制发的各项相关建设管理办法,招标人有权依据相关管理办法要求中标人承担相应责任,中标人应无条件接受。 *、中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的施工部分工作依法分包给具备相应的资格条件单位完成,并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责。 *、合同签订后一个月内,招标人对项目拟派人员进行投标资料核对,如发现存在与投标时不符的情况,按照招标人制发的相关管理办法进行处罚。在项目实施过程中,招标人将不定期进行人员履约抽查。 *、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 *、中标人须按建设单位要求根据工程的实施情况在原基础上合理增加各专业的设计负责人、造价负责人、勘察负责人及其他相关人员的投入数量。 *、本项目由“**燃气集团有限公司”作为招标人负责组织本项目的招标工作,选定承包人。承包人将与“**燃气集团有限公司”的全资子公司“粤海(**)石油化工储运开发有限公司”(本项目发包人)签订本项目EPC总承包合同。 附件*: 投标人声明 ***住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构: 本公司就参加**LNG应急调峰储气库项目设计-采购-施工一体化(EPC)总承包项目投标工作,作出郑重声明: 一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人,我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。 二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。 三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。 四、本公司严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责任企业投标报名一年,对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 五、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施工过程中,严格执行安全生产相关管理规定;按照***住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。 六、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土,中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土,若不遵守承诺,自愿按不履行合同约定处理。 七、本公司承诺,中标后将利用信息技术手段,对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付,切实落实《***住房和城乡建设委员会关于转发<**省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和*政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》(穗建筑﹝****﹞***号)中的各项规定。我公司对实名管理负总责。若本项目在经招标人认可后,部分专业工程依法分包或实行劳务分包的,我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理,监督其用工企业按时足额支付作业工人工资,督促落实实名管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。(适用于施工总承包招标项目) 八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括:。(注:本条由投标人如实填写,如有,应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称;如无,则填写“无”。) 十、我单位承诺本单位及所在联合体成员不存在下列情形: (*)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (*)为招标项目前期工作提供咨询服务的; (*)为本招标项目的监理人; (*)为本招标项目的代建人; (*)为本招标项目提供招标代理服务的; (*)被责令停业的; (*)被暂停或取消投标资格的; (*)财产被接管或冻结的; (*)在最近三年内有骗取中标或严重违约或围标串标行为(以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准); (**)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (**)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (**)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 (**)本公司及拟投入本项目的项目负责人没有被国家安全监管总局列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的(以国家安全监管总局管网首页隐患曝光处通报内容为准)。 (**)本公司没有被招标人或关联公司列入“不良供应商名单”并处于处罚期内。 本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加***行政辖区内的招标投标活动三个月和招标人负责的招投标活动二年。 法定代表人或授权代理人签字: 项目负责人(设计负责人): (签字) 特此声明 声明企业: 年月日 (企业公章) 注:联合体投标的,“声明企业”一栏需书写所有联合体成员的单位全称,仅由联合体牵头人按要求提供。本声明需经法定代表人或授权代理人和设计负责人(项目负责人)签字确认,否则声明无效。 附件*: 联合体共同投标协议 (境内设计单位名称、境外设计单位名称)自愿组成联合体,共同参加(项目名称)投标并签署(项目名称)合同("合同")。(境外设计单位名称)授权委托本协议(境内设计单位名称)代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。 *、(境内设计单位名称)为联合体牵头人。 *、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的牵头、组织和协调工作。 *、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担相应责任。 *、联合体各成员单位内部的职责分工如下: ①(境内设计单位名称):主要负责本工程的设计等工作,并承担设计采购施工总承包过程中的一切责任和义务,具体按合同要求。作为联合体的牵头人除负责本工程的设计外,还应负责设计、采购、施工总承包管理等职责。[境外设计单位]在执行合同违约时牵头人应为境外设计单位的违约行为向发包人承担连带责任,具体按合同要求。 ②(境外设计单位名称):主要协助牵头人负责本工程的设计、总承包管理工作,具体按合同要求。 *、本协议书自签署之日起生效。 注:本协议书由法定代表人(或单位负责人)签字或盖章的,不需要提交法定代表人(或单位负责人)证明书。 牵头人名称:(盖单位章) 法定代表人(或单位负责人):(签字或盖章) 成员名称:(盖单位章,如有) 法定代表人(或单位负责人):(签字或盖章) 年 月 日 注:单独投标的,无需提交本协议书。
文件下载

为你推荐 相关的其他招标项目信息

投标提示

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

加载中...

广告

加载中...

广告