招标频道 [切换分站]
招标网服务号 微信公众平台
招标网APP 中招APP下载
招标网 > 招标采购 > 变更公告 > [交易系统]湖北黄黄高速公路2019-2021年养护工程项目第2次答疑一标段

[交易系统]湖北黄黄高速公路2019-2021年养护工程项目第2次答疑一标段

2019-01-18 工程施工招标 湖北省
收藏
打印
全屏
用手机查看

扫描到手机,信息随时看

用微信扫一扫功能即可

将此内容分享给朋友

  • 以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先【注册】成为会员。
  • 已注册会员请【登录】后查看。
  • 更多详情,请查看【会员服务列表】
  • 如果您需要解决登录及其他问题,请您拨打客服热线:400-633-1888
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 2019年01月18日
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
正文内容

·公告摘要:

采购业主*******于2019年01月18日在招标网发布招标变更公告:[交易系统]湖北黄黄高速公路2019-2021年养护工程项目第2次答疑一标段。请各有关单位及时调整投标等相关工作,以免错失商业机会。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

[交易系统]湖北黄黄高速公路2019-2021年养护工程项目第2次答疑一标段
**黄黄高速公路****-****年养护工程项目养护施工(一标段)补遗书* 招标编号:HBZX-******JT-********* 各投标人: 根据“**黄黄高速公路****-****年养护工程项目养护施工(一标段)”招标文件的相关规定,招标人发布本补遗书。本补遗书是对《**黄黄高速公路****-****年养护工程项目养护施工(一标段)》招标文件的修改和补充,是构成招标文件的一个组成部分,应与招标文件共同阅读。如果招标文件与本补遗书发生矛盾,以本补遗书为准。 一、每个投标人最多可对*个标段投标,且允许中*个标。同时取得两个标段第一中标候选人资格的投标人,最多只能被授予*个标段,其合同的授予遵循甲方利益最大化的原则,由甲方确定,不再授予的标段的其余投标人的名次依次递补。 二、原招标文件中要求提供“《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》”更改为:提供“《无行贿犯罪记录承诺书》”,承诺书格式见附件*。 三、投标人应提供《信用承诺书》和《企业信用状况》,格式见附件*、附件*。 四、原招标文件中合同重影部分见附件*。 招标人:**黄黄高速公路经营有限公司 ****年*月**日 附件*: 无行贿犯罪记录承诺书 (招标人名称) : 我方为 (项目名称) 的投标人。 现承诺我方及我方法定代表人(姓名/身份证号码)、拟委派的项目经理(总监理工程师或项目负责人)(姓名/身份证号码)在近三年( 年 月 日至 年月日)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。如违反上述承诺,引发的后果由我方自行承担。 投标人名称 (盖章) 年 月 日 附件*: 信用承诺书 (投标人名称)郑重承诺如下: (一)严格遵守国家法律、法规、规章**策规定,依法从事生产经营活动。 (二)提供的所有资料均合法、真实、准确和有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。 (三)重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护诚实守信的*场秩序。 (四)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。发生违法失信行为,依照有关法律、法规规定承担相应责任,接受惩戒。 (五)本《信用承诺书》同意向社会公开。 投标人(承诺人): (盖章) 法定代表人: (签字) 年 月 日 附件* 企业信用状况 我公司至 年 月 日,信用状况如下: (*)在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/)中 □未 □有 列入严重违法失信企业名单。 (*)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中 □未 □有被列入失信被执行人名单。 (*)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为□行政处罚 □守信红名单 □重点关注名单 □黑名单 □上述情况皆无。 (*)企业或法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内□无 □有行贿犯罪行为。 (*)其他情形。(如有) 以上(*)~(*)信用状况均应附指定网站截图,截图时间为招标公告发布之日止投标截止日之间。第(*)如存在行贿犯罪行为,按有关规定附相应资料。第(*)如有其他情形可附。 投标人: (盖章) 法定代表人: (签字) 年 月 日 附件* 专用合同条款 根据本项目的具体情况,对通用合同条款的内容做如下补充、细化: 条款号 通用条款 专用条款 * 增加:养护工程施工工作中相应标准规范按国家最新标准规范实施 *.* 增加:如由业主提供场地,驻地建设待工程结束后,相应的房屋、设施应无条件拆除或移交业主。更换项目经理、总工、设备及请销假需业主主要负责人批准。 *.*(**) 增加:承包人拒不执行工作指令,经约谈无效,视为承包人违约,按**.*款处理。 *.* 修改为:发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户,并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》,接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金,不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户,发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查,发现问题及时责令承包人限期改正,否则,将终止月支付,直至承包人改正为止。 *.* 增加:承包人根据相关规范应设置两个作业工区。 *.* 并根据巡查结果每季度提交巡查报告 修改为:巡查频率应满足养护规范要求,并按业主相应管理办法规定提交巡查报告 **.* 增加:施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖*建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和 采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同差额的依据。第一年内不进行调价,*-*年每**个月调一次。 **.* 增加:计量周期,每月计量周期为上个月**日至本月**日为一周期,每月**日前计量报表应报送业主,逾期不予计量。 **.* 工程进度付款证书最低限额:***万元,付款周期同计量周期。 **.* 增加:发包人提供工业盐融雪剂、麻袋、草袋、小型撒盐设备等防冻防滑物资设备。为了保证工程质量,对于沥青、钢材、水泥、碳纤维、密封胶、支座、伸缩装置等材料,承包人应将材料供应商,名单报业主认可,承包人不得与未经认可的供应商签订材料供应合同 条款号 违约行为 违约责任 **.*(*) 承包人在投标文件中承诺的进场人员、施工设备不能正常到位 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场,课以承包人****元/人/天的违约金;关键施工设备未按发包人要求及时进场,课以承包人*倍设备台班费/台/天的违约金 **.*(*) 未经发包人批准,承包人更换了项目经理、项目总工程师的; 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人,发包人将终止合同,并没收承包人的履约担保; 承包人投标承诺进场项目经理或技术负责人不能满足本养护项目需要,发包人将要求其更换项目经理或技术负责人。 **.*(*) 承包人未按合同文件规定为施工现场施工人员办理人身安全保险; 发包人将课以承包人*万元/次的违约金,若承包人未在限期内改正,发包人将课以承包人*万元/天的违约金 **.*(*) 承包人的养护工程质量达不到合同文件规定的质量标准 不予计量,并视情节严重,进行警告或处罚违约金,违约金金额为*.*~*万元人民币 **.*(*) 承包人在养护工程施工期间违反安全操作规定 视违反程度,进行警告或处违约金,违约金额为*~*万元人民币/次 **.*(**) 承包人不执行发包人或监理工程师对本合同工程发出的指示 视违约程度,课以承包人*万元/次以内的违约金 **.*(**) A.承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 课以承包人不超过总合同总价**%的违约金,同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入公路建设*场信用信息管理系统 B.未经发包人批准,项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 课以承包人****元/人/天的违约金 C.在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 课以承包人****元/次的违约金,并追究当事人责任直至清除出场 D.对高速公路设施造成损坏或污染 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失 E.一贯或公然忽视履行其合同规定的义务,无视发包人事先的书面警告 视情节轻重,进行警告或处罚违约金,违约金金额为*~*万元人民币 F.养护工程的实施不能满足发包人的时效性、养护质量要求和拒不执行发包人下达的生产任务 发包人每次课以承包人****~*****元/次以内的违约金

为你推荐 相关的其他招标项目信息

投标提示

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

加载中...

广告

加载中...

广告