勐腊县分公司2022年麻木树机房、勐捧六分场机房修缮工程竞争性谈判公告

勐腊县分公司2022年麻木树机房、勐捧六分场机房修缮工程竞争性谈判公告
“***分公司****年麻木树机房、勐捧六分场机房修缮工程”，经云广网集办复〔****〕***号文件批准，由西双版纳州分公司实施采购，现邀请符合资格要求的施工单位参加我公司组织的竞争性谈判，具体事宜如下： 一、项目内容： *、项目名称：***分公司****年麻木树机房、勐捧六分场机房 修缮工程 *、采购编号：BN-JZXTP-******** *、招标单位：中国广电**网络有限公司西双版纳州分公司 *、招标方式：竞争性谈判 *、采购预算价：*****.**元 *、施工期限：**天 *、采购内容：标段一：工程施工服务 *、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，报名后获取）。 二、谈判单位资格要求 *、请参加此次竞争性谈判的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。（资格后审，证件可在投标时一并提供） *、投标人的营业范围包括有建筑施工等服务内容。 *、报价单位技术力量雄厚，能为采购方提供良好的售后服务，并能提供相关证明文件。 *、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。 *、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。 *.*诉讼及仲裁情况：申请人近年（****年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。 *.*具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。 *、本采购项目不接受联合体竞标。 *、本次竞争性谈判不收取投标保证金。 三、投标文件的获取 *、报名及发放谈判文件期限：****年*月**日**:**至****年*月**日**:**，报名发放期限截止将终止竞争性谈判文件的发放。 *、请有意参加此次谈判投标的施工单位于报名截止日期前确认报名表（附件*：采购文件报名登记表）签字盖章后扫描回传至***********邮箱确认报名，逾期将不再受理； 四、响应文件的递交： *、递交响应文件的截止时间为****年*月**日上午**:**时。 *、地点：**省***广电路*号西双版纳州广播电视大楼。 五、 公司地址及联系人 公司地址：**省西双版纳州***广电路*号 报名联系人：谢先生 *********** 技术澄清人：卢先生 *********** 附件*：采购文件报名登记表（***分公司****年麻木树机房、勐捧六分场机房修缮工程）.xlsx 中国广电**网络有限公司西双版纳州分公司 ****年*月**日