衢州市柯城区人民法院1260KVA供配电项目

衢州市柯城区人民法院1260KVA供配电项目
******人民法院****KVA供配电项目交易公告 我单位******人民法院定于 **** 年 * 月 ** 日在***公共**交易中心（浮石路***号住建局*楼）以邀请招标方式确定******人民法院****KVA供配电项目的承包商。 *.项目概况 本工程建设地点位于******人民法院，投资额约***.****万元，建设资金来自国有资金，施工工期 ** 日历天，质量要求：一次性验收合格。招标范围：***人民法院内变压器、配电柜、电缆等采购及安装，具体内容详见图纸及预算。项目审定预算价为***.****万元（含暂列金*.*万元），审定最高限价为 ***.**** 万元（含暂列金*.*万元）。投标报价在 ***.****万元（含暂列金*.*万元）以下的为有效报价范围（精确到元）。投标人的投标报价在有效报价范围之外的为无效报价，商务标作废标处理。为防止投标人低价抢标，最高限价***%作为风险控制价，既风险控制价为 **.**** 万元（含暂列金*.*万元）（精确到元）。凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。金额必须在收到中标通知书后的*天内交纳，否则招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。根据***建设工程施工招标投标评标办法的规定，拟采用最低价法。以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价，但须同时的满足以下两个条件：一是报价最低；二是经评审认定没有低于成本价的。在有效报价中按报价从低到高排序，确定*名候选承包商，最低价为第一候选承包商。（如果报价相同，则现场抽签确定）。 *.交易资格要求 本次招标要求投标人为具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质的独立法人资格，同时须具备国家电力监督委员会颁发的五级或以上承装类承装（修、试）电力设施许可证和有效的安全生产许可证。企业拟派项目负责人须具备有效的机电工程专业注册建造师二级及以上资质，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目负责人。 本次招标不接受联合体投标。 电子评标 *.*.*因防疫疫情需要本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登陆***公共**监督管理综合信息系统中的网上开标大厅查看开标情况），承包商需在***公共**监督管理综合信息系统进行报名，未办理企业信息入库的承包商请登录******公共**交易网（http://www.kcggzy.com ）办理承包商信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过**报价工具版本号（*.*.*）制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中（“法定代表人身份证明书”、“授权委托书”、“遵守六禁止六不准承诺书”、“无欠薪承诺书”、“不参与围标串标承诺书”、“营业执照”、“企业资质证书”、“企业安全生产许可证”、“注册建造师执业资格”、“有效的安全生产考核合格证书”上传至“资格附件”中；“报价函”上传至“商务函件”中）。***使用小额报价工具*.*.*版本无需组价可直接PDF转换并生成加密标书即可。 *.*.*投标单位投标文件上传的截止时间为 **** 年*月 **日 **时**整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登陆***公共**监督管理综合信息统一网→网上开标的操作界面，确认承包商信息后进行操作，并在交易结束后查询候选承包商信息。 *.投标保证金 *.*本项目交纳投标保证金*****元整。投标保证金须从******公共**监督管理综合信息系统备案账户汇出（http://***.***.***.***/qzsite/）。缴纳的投标保证金专户： 账户名称：******公共**交易监督管理办公室； 开户银行：浙商银行**分行； 账 号：按系统随机分配账号。 交纳时间：投标截止时间前，以***公共**监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 *.*缴纳方式 缴纳方式（按项目在线支付）：投标人通过***公共**监督管理综合信息系统拟投标项目中采用“全能付支付保证金”功能通过网银（电汇）方式交纳（浙商银行）。 （联系人：徐畅 联系电话：****-*******；联系人：郑世明 联系电话：****-*******）。 *.报价函的递交 报价函递交的截止时间为 **** 年 * 月 **日 **:**，地点为 ***公共**交易中心（浮石路***号住建局*楼） 。 投标企业投标前必须签订《遵守“六禁止六不准”承诺书》。对违反规定的企业一律列入工程建设黑名单，清出***政府投资项目承包商名录，中标结果无效，已订立合同的则终止承包合同，对已付出的工程建设费用和一切经济损失由企业承担。 投标单位投标前必须签订《无欠薪承诺书》。对违反规定的企业一律列入工程建设黑名单，清出***政府投资项目承包商名录，对违反规定所造成的一切损失由企业承担。 投标单位及投标单位授权的投标人代表在投标前必须签订《不参与围标串标承诺书》。如被查实在项目招标投标活动中存在围标串标的，投标单位及投标人代表将承担相应法律责任，并进行行政处罚和失信惩戒。 *.其他款项 例：*、本次工程交易中出现的违法违规行为按《***公共***场化配置不良行为记录公告办法（试行）》处理； *、合同参照的版本 GF—****--****《建设工程施工合同》（示范文本）中的通用条款； *、合同价款的调整：本工程采用固定单价合同承包； *、本工程款支付方式①本工程对农民工工资实行“双线”支付。在工程项目开工前，施工总包单位（或专业分包单位）必须以项目为单位在本行政区域内的商业银行开设农民工工资（劳务费）专用账户（以下简称“工资专户”），专项用于支付农民工工资。建设单位在开工前按施工合同造价的*%一次性拨付工资性工程预付款至工资专户；从开工后第二个月起，建设单位按照房建项目不低于合同价的**%，*政、园林等项目不低于**%的比例确定项目工资性工程款总额除以合同工期月数，确定月工资性工程进度款按时足额拨付至工资专户。如建设单位与施工总包单位共同明确的工资性工程款已拨付额度少于已发生人工费总额的，由施工总包单位自行补足。 ②其余合同价的支付：工程完工，验收合格，支付合同价款的**%，通过审计部门审计后付至工程审计价的**.*%，余款*.*%作为保修金。自竣工验收合格之日起满*年，经检查无质量问题后一个月内无息退还。 ③项目人员到岗要求：项目经理每月到岗天数达到**日以上，施工现场管理人员每月到岗天数达到**日以上。 工程量变更的有关要求 缺项、漏项、设计变更等。变更程序按衢住建［****］**号、衢*政［****］**号文等规定执行。工程量变更增加费用超过合同价**%的需发包人承担的，由业主单位会议讨论形成会议纪要，报行业主部门及监管办备 案 。 附件： 评标办法 开标流程 报价函（需密封） 法定代表人身份证明书 授 权 委 托 书 遵守“六禁止六不准”承诺书 无欠薪承诺书 不参与围标串标承诺书 招标人（盖章）：******人民法院 联系人： 卢先生 电话： ****-******* 招标代理单位（盖章）：欧邦工程管理有限公司 联系人： 祝秋琴 电话： ****-******* ***公共**交易中心 **** 年 *月 ** 日 附件* 评标办法： 根据***建设工程施工招标投标评标办法的规定，拟采用最低价法。以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价，但须同时的满足以下两个条件：一是报价最低；二是经评审认定没有低于成本价的。在有效报价中按报价从低到高排序，确定*名候选承包商，最低价为第一候选承包商。（如果报价相同，则现场抽签确定）。 附件* *、开标时间和地点 招标人在招标公告的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议. *、 开标程序 开标会议由招标代理人主持并按下列程序进行： （*）宣布会议开始； （*）招标代理公布在投标截止时间前受理投标文件。 （*）审核投标保证金缴纳情况，并公布； （*）投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，并在开标时及时关注网上开标大厅， 若在规定时间内平台无法读取或者解密投标文件，视为投标人自动放弃投标。 （*）招标代理在开标厅解密并导入 （*）对导入的投标报价进行资格审查； （*）根据招标公告否决不符合要求的投标；投标人未按照要求制作电子投标文件导致文件无法导入评标系统，造成评委会成员无法对电子投标文件进行评审的，则否决其投标文件，且投标文件不参与后续的计算及评审。 （*）按照商务标评标办法，确定最佳评标价； （*）根据最佳评标价确定投标报价得分； （**）评委会推荐中标候选人； *、 评标 *.* 评标委员会 *.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成： * 人，其中招标人代表 人，专家 * 人； 评标专家确定方式：从******公共**监督管理综合信息系统专家库中随机抽取，自动语音通知。 评标委员会成员必须严格遵守《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定。 *.*评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 *.*评标 评标委员会按照评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 附件* 报 价 函 致： 经研究 工程交易公告的全部内容后，我方兹以：人民币（大写） 元整¥ 元（即下浮 % ，下浮率=｛*-［投标价-暂列金×（*+税率）］÷［审定预算价-暂列金×（*+税率）］｝×***%，结果四舍五入保留二位小数）的报价承包该项目，并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。 如果确定我方为承包商，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 日历天内完工，并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。 我方符合交易公告上的资格条件并按交易公告递交了交易保证金。 企业资格： 项目负责人姓名： 身份证号码： 项目负责人：资格： 投标人：（单位公章） 法定代表人（签字或盖章）： 日期：年月日 附件* 法定代表人身份证明书 单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄： 职务： 系 （承包商单的法定代表人。 特此证明 投标人：（单位公章） 日期：年月日 附件* 授 权 委 托 书 我（姓名）（身份证号） 以 （公司名称）法定代表人的身份授权 （姓名） （身份证号）为本公司的全权代表，以我公司的名义参加 工程的开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。 代理人无转委托权，特此委托 投标人：（单位公章） 法定代表人（签字或盖章）： 日期：年月日 （注：授权委托书无需密封，开标现场交于工作人员） 附件* 遵守“六禁止六不准”承诺书 根据《关于禁止村干部插手或承接本村公共建设工程项目的通知》（柯纪〔****〕**号）精神，本单位（人）承诺遵守“六禁止六不准”纪律规定，做到： *.不为列入禁止范围的村干部及其近亲属代理参与××（工程或项目名称）招标。 *.若取得工程承包承建资格，不将其转包或分包给列入禁止范围的村干部及其近亲属承建；不向与工程建设有关的人员行贿，安排娱乐、旅游等活动。 *.若违反以上承诺自愿承担一切因工程建设所支付和垫付的建设费用，并接受列入工程建设黑名单。 投标人：（单位公章） 法定代表人（签字或盖章）： 日期：年月日 附件* 无欠薪承诺书 为贯彻落实省、*、区关于开展“**无欠薪”的有关工作要求，切实维护建筑工人的合法权益，确保社会和企业的稳定，本单位做出如下承诺： *.我单位承诺中标后按照相关规定要求足额缴纳农民工工资支付保证金。 *.我单位承诺该工程实行人工费用与其他工程款双线支付，确保每月按时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何理由拖欠，并接受相关单位的检查和监督。 *.若发生拖欠工人（包括农民工）工资造成损失及负面影响的，我单位承担由此造成的一切后果及责任。 *.若违反以上承诺我单位愿意接受业主及有关行业主管部门依据有关规定的处罚，并接受列入工程建设黑名单。 投标人：（单位公章） 法定代表人（签字或盖章）： 日期：年月日 附件* 不参与围标串标承诺书 为贯彻落实扫黑除恶专项斗争部署，本单位及单位授权的投标人代表清楚知晓我单位参与 项目投标活动，对以下事项作出承诺： 一、我单位和单位授权的投标人代表遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。 二、我单位和单位授权的投标人代表在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。 三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，单位授权的投标人代表承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。 投标人：（单位公章） 法定代表人（签字或盖章）： 单位授权的投标人代表（签字或盖章）： 日期：年月日 ******人民法院****KVA供配电项目主要电气配件品牌参考表 序号 电气配件 参考及以上品牌 * 高压断路器 ①施耐德产品VBG-**系列 ②西门子产品*AE*-**系列 ③ABB产品VD*-**系列 * 低压断路器 ①**精益产品JKW*、JKM*系列 ②****产品CW*、CM*系列 ③**人民产品RMW*、RMM*系列 * 微机综合保护装置 ①**聚仁产品RGP***W系列 ②国电南瑞RCH系列 ③国电南自产品GN-***系列 * 数显电表、网络仪表 ①安科瑞产品AEM系列 ②**雅达电子YD****系列 ③**斯菲尔产品PD系列 * 开关状态智能操控装置 ①安科瑞 ②**华光 ③**雅达电子