·部分信息内容如下：
诏安县海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目（招标文件）
**省房屋建筑和*政基础设施工程 标准施工招标文件 专用本 （****年版） 招标项目名称:***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目 招标项目编号： HNSHZA [****]***号 招标人： ***海洋与渔业局 （盖单位公章） 招标代理机构： **晟华工程管理有限公司（盖单位公章） 招标代理机构项目负责人： 招标代理机构编制人： 招标文件编制日期：****年 * 月 * 日 使用说明 *． 《**省房屋建筑和*政基础设施工程标准施工招标文件（****年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民**国标准施工招标文件》（****年版）、《中华人民**国房屋建筑和*政工程标准施工招标文件》（****年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于**省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和*政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。 *． 《标准施工招标文件》包括第*章“招标公告/投标邀请书”、第*章“投标须知”、第*章“评标办法和标准”、第*章“合同条款及格式”、第*章“工程量清单及计价”、第*章“招标图纸”、第*章“技术标准和要求”和第*章“投标文件格式”。 *． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和*政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。 *． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。 *． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。 *． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。 *. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。 目 录 第 * 章 招标公告...................................................................................................... * 第 * 章 投标须知...................................................................................................... * 第*节 投标须知前附表.................................................................................................. * 第*节 投标须知....................................................................................................... ** 第 * 章 评标办法和标准............................................................................................... ** 第*节 评标办法和标准数据表........................................................................................... ** 第*节 评标办法和标准................................................................................................. ** 第 * 章 合同条款及格式............................................................................................... ** 第*节 合同协议书......................................................................................................** 第*节 通用合同条款....................................................................................................** 第*节 专用合同条款....................................................................................................** 第*节 合同附件........................................................................................................** 第 * 章 工程量清单及计价..............................................................................................** 第*节 工程量清单......................................................................................................** 第*节 投标报价........................................................................................................** 第*节 工程量清单与计价表格式..........................................................................................** 第 * 章 招标图纸......................................................................................................** 第*节 招标图纸目录....................................................................................................** 第*节 招标图纸........................................................................................................** 第 * 章 技术标准和要求................................................................................................** 第*节 招标项目概况和说明..............................................................................................** 第*节 工程建设技术标准................................................................................................** 第*节 施工现场管理要求................................................................................................** 第*节 招标人对工程主要材料设备的要求..................................................................................*** 第*节 招标人自行采购的材料设备........................................................................................*** 第*节 其他要求........................................................................................................*** 第 * 章 投标文件格式................................................................................................. *** 第*节 资格文件.........................................................................................................*** 第*节 商务文件.........................................................................................................*** 第*节 技术文件............................................................................... 错误！未定义书签。 通用本补正数据表............................................................................. 错误！未定义书签。 第*章 投标邀请书 ***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目投标邀请书 *. 招标条件 本招标项目***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目经批准建设，建设单位为***海洋与渔业局，建设资金来源上级拨付及业主自筹，招标人为***海洋与渔业局，委托的招标代理单位为**晟华工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。 *. 项目概况和招标范围 *.*. 工程建设地点：***； *.*. 工程建设规模：建设***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目，本项目预算审核价为******元，发包价为******.**元。 *.*. 招标范围和内容： （*）工程类别： 房屋建筑工程 ； （*）招标类型： 施工总承包 ； （*）招标范围和内容：建设***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目，包含土建、安装工程；具体以招标人提供的设计施工图纸、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及答疑、澄清、修改或补充说明等为准； 其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：建筑工程施工总承包三级企业可承担建筑面积*.*万平方米以下的单体工业、民用建筑工程； 用于确定注册建造师等级的相关数据：本项目属于小型项目，二级建造师可承担建筑规模中型及以下项目； 用于确定类似工程业绩的相关数据： /； *.*. 招标控制价（即最高投标限价，下同）： / 元； *.*. 工期要求：总工期为 **日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / ； *.*. 标段划分（如果有）： / ； *.*. 质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）的合格标准。 *. 投标人资格要求及审查办法 *.*. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级（含三级）建筑工程施工总承包企业资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） *.*. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定） *.*. 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用**省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 *.*. 本招标项目 不应用 **省建筑施工企业信用综合评价分值。 *.*. 投标人“类似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经完工（竣工）验收合格的 / 。 *.*. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段。（适用于分标段的招标项目） *.*.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔****〕* 号文要求做好**省建筑*场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。且省外入闽施工企业应按闽建筑〔****〕** 号及闽建办筑〔****〕** 号文要求在**省建筑*场综合监管信息平台登记企业信息。（提供**住房和城乡建设网建筑*场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②按闽建筑【****】*号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；③根据相关文件规定，被列入建筑*场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标。④拟派出本项目的项目负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满**分且排名前**名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。 *.*.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 *.*.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 *. 招标文件的获取 *.*.凡受邀请的投标者，请于****年 月 日至****年 月 日，每天上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（**时间），到报名地点办理招标文件有关事宜； *.*.报名地点：**晟华工程管理有限公司--（******中骏蓝湾香郡（二期）**栋****室）。 *. 评标办法 本招标项目采用的评标办法：简易评标法 K=**% 。 *. 投标保证金的提交 *.*.投标保证金提交的时间： ****年 月 日下午**:**时前 。 *.*.投标保证金提交的金额：人民币肆仟元整（小写：￥****元整） 。 *.*.投标保证金提交的方式：于本项目规定的投标截止时间之前以现金的形式提交(未中标的单位保证金当场退还，中标单位的保证金在签订完施工合同后*天内退还）。 *. 投标文件的递交 *.*递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为****年 月 日下午**:**时，提交地点为: ***海洋与渔业局会议室； *.*逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。 *.*开标时间：****年 月 日**时间**时**分。 *.*各潜在投标单位到场参加开标会议的授权委托人须全程佩戴口罩，不存在体温超过**.*℃、咳嗽等症状，不处于医学观察期，也不存在来开标现场前近**天有与新冠肺炎确诊病例、疑似病例接触的情况，均为身体健康人士。到场参加开标会议的投标单位分开坐于开标室内，不交谈。 *.发布公告的媒介 本次招标公告在******人民政府 (http://www.zhaoan.gov.cn/)上发布。 *.联系方式 招标人：***海洋与渔业局 地址：*** ，邮编： ****** 电子邮箱: / 电话：*********** 联系人：张先生 招标代理机构：**晟华工程管理有限公司 地址：******中骏蓝湾香郡（二期）**栋****室 邮编： ****** 电子邮箱: / 电话：*********** 联系人： 小吴 第*章 投标须知 第*节 投标须知前附表 投标须知前附表 说明： （*）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。 （*）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。 （*）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。 项号 条款号 条款名称 编 列 内 容 *. *.* 招标人和招标代理机构 招标人： ***海洋与渔业局 地址：*** 联系人：张先生 电话：*********** 电子邮箱： / 招标代理机构： **晟华工程管理有限公司 地址： ******中骏蓝湾香郡（二期）**栋****室 联系人： 小吴 电话：*********** 电子邮箱：/ *. *.* 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） 招标项目名称：***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目 报建编号： 招标项目编号： HNSHZA [****]***号 标段名称（如果有）： 不适用 标段编号（如果有）： 不适用 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用 . 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 不适用 . *. *.* 资金来源和落实情况 资金来源： 上级拨付及业主自筹 出资比例：***% . 资金落实情况：已落实 . *. *.* 工程建设地点 *** *. *.* 工程建设规模 主要建设***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目。预算审核价为******元 ，发包价为******.**元 。 *. *.* 招标范围和内容 建设***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目 ，包含土建、安装工程；具体以招标人提供的设计施工图纸、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及答疑、澄清、修改或补充说明等为准； *. *.* /**.* 本招标项目使用的公共**电子交易平台和公共**交易中心 公共**电子交易平台名称：/ 网址：/ 联系电话：/ 公共**交易中心名称：/ 地址：/ 联系电话：/ *. *.* 电子招投标基本要求 / *. *.* 计划工期 总工期为 **日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/. **. *.* 质量要求 达到国家现行《 工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****） 的合格标准。 **. *.* 合同价格形式 固定单价加风险包干合同方式 **. *.* 资格审查方式 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 **. *.* /*.* 合格投标人资格条件 *． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级（含三级）建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） *． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） *． 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用**省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。 *． 本招标项目 不应用 **省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于**分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有 / 施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月**日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月**日前（含**日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②**省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、*政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以**分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第**项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 *． 投标人“类似工程业绩”要求： /个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经完工（竣工）验收合格的 / 。 *． 其他资格要求详见招标文件第*章“投标须知”、第*章“评标办法和标准”和第*章“投标文件格式”的规定。 **. ** 投标人提出疑问的截止时间 **** 年 月 日 ** 时 ** 分 ** 秒 **. ** 分包 ☑ 不允许 □ 允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求： / **. ** 偏离 ☑不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： / **. **.* /**.* 投标截止时间 **** 年 月 日 ** 时 ** 分 ** 秒 **. **.*.* 技术文件 本招标项目 不要求 提交技术文件。 **. **.* 投标有效期 投标截止时间后 ** 日历天。 **. **.*/ **.*.* 投标保证金 投标人应在本规定的投标截止时间前，向招标人递交投标保证金： *、投标保证金截止时间：****年 月 日下午**：**时前（含）； *、投标保证金金额：肆仟元整（￥：****元） *、投标保证金提交形式：于本项目规定的投标截止时间之前以现金的形式提交(未中标的单位保证金当场退还，中标单位的保证金在签订完施工合同后*天内退还）。 *、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 **. **.* 备选投标方案 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 **. **.* 要求提交的投标文件内容 资格文件：要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中， 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： /。 **. **.* 投标文件编制和加密要求 投标文件编制工具软件名称及版本： / 投标文件编制工具软件供应商：/ 投标文件编制工具软件供应商联系电话： / 投标文件编制和加密要求：*、投标文件应按照招标文件第*章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。*、投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量、技术标准和要求、招标范围及其他实质性要求作出响应。*、投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人按招标文件第*章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。*、投标文件的资格文件和商务文件分为正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 **. **.*/**.* 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 提交时间：****年 月 日 ** 时 ** 分 ** 秒前 提交地点：***海洋与渔业局会议室 接收人：**晟华工程管理有限公司 招标人在投标截止时间前**分钟开始接收投标文件 密封要求：资格审查文件和商务文件的总包封密封和标识规定要求的方式为资格审查文件、商务文件分别密封在一个封套内，封套上应写明项目名称、投标人地址、投标单位联系人、联系电话、投标人名称、标明相关材料名称并加盖投标人公章，资格审查文件、商务文件无须再密封在一个总封套内。 **. **.* 开标时间 开标时间： ****年 月 日 ** 时 ** 分 ** 秒 **. **.* 投标文件解密方式 / **. **.* 投标文件解密失败的补救方案 / **. **.* 评标委员会的组建 *、评标委员会成员人数为 * 人，其中招标人代表 * 人，技术、经济等方面的专家 * 人。 *、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从专家库中随机抽取。 **. **.* 评标办法 本招标项目采用的评标办法为： （简易评标法）K= **% 。 **. **.*.* 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 **. **.* /**.* 是否授权评标委员会确定中标人 □ 是 ☑否，推荐的中标候选人数： * 个 **. **.* 履约担保金额和形式 履约担保金额：为中标合同价的 ** ％ 履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 * 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函须采用***建设行政主管部门核准的可在***行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 履约担保期限： 与工期相同。 **. **.* 签订合同 中标人在收到中标通知书后 *天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 **. **.* 监管部门 招投标监督机构名称：***海洋与渔业局招投标监管服务中心 地址：*** **. **.* 其他 * 、未尽事宜参照《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《**省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《**省房屋建筑和*政基础设施工程施工招标投标采用简易评标法规定》，及建设部与省、*人民政府的有关规定等有关规定执行。 * 、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及**省住房和城乡建设厅转发关于防治和治理建设施工领域拖欠农民工工资工作意见的通知，到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资； * 、投标人在中标后，**省建设工程质量安全动态信息系统若有要求项目部施工管理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过**省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权根据合同专用条款相关的规定作出罚款。 * 、建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[****]* 号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“**省建机一体化企业信息系统”向设区*住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和*政工程项目中使用。 * 、建筑施工企业和相关人员信息必须符合《关于做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知闽建办筑[****]*号》投标人如非**省省内建筑企业还应按闽建筑[****]**号、闽建办筑【**** 】** 号文进行信息登记文的要求。招标人在推荐中标候选人前也须符合以下几点要求： ①在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过**省建筑*场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间前的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。 ②上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负 责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。 投标人在中标后派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过**省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 * 、施工过程中标人应严格按照***住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔****〕**号）及《关于加强房屋建筑和*政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔****〕**号）及《关于加强房屋建筑和*政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[****]**号文）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。 * 、投标人须根据漳建工〔****〕**号规定，关于转发《**省住房和城乡建设厅关于强化*政工程施工围档标准化管理的通知》的第三点要求做好施工围挡工作。 * 、中标结果公示期满后 * 日历天内，中标人应到招标代理单位办理领取中标通知书等相关手续；中标人在收到中标通知书后* 天内，应派代表与招标人商讨签订合同事宜并提交履约担保；** 天内，应与招标人签订合同。 *、根据闽人社发【****】*号、漳人社【****】***号文，中标人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。 **、关于印发**省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知（闽建【****】*号），投标单位中标后应按本细则实行建筑工人实名制管理。 第*节 投标须知 投标须知正文内容详见《**省房屋建筑和*政基础设施工程标准施工招标文件（****年版）通用本》 投标须知内容修改表 条款号 原条款内容 修改后的条款内容 *.* 原文见范本 原文删除 * 原文见范本 原文删除修改为： *.*投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 *.*本工程的招标代理服务费按计价格【****】****号文规定计取，根据发改办价格（****）***号文件精神，招标代理服务费由中标人支付。 *.*本工程开标过程中所产生的评标专家评审费及开标费用均由中标人支付。 ** 原文见范本 原文删除修改为： **.*招标人不召开投标预备会。 **.*投标人应在投标须知前附表第**项规定的时间前，以书面（或邮件）、不署名的形式将提出的问题送达招标代理机构。 **.*招标人将答疑、澄清或修改内容在投标须知前附表第**项规定的投标截止时间至少*日前通过公告发布网站发布；不足*日的，将相应**投标截止时间。 **.* 原文见范本 原文删除修改为： 资格审查文件应包括以下内容： 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、授权委托书 四、拟派出项目负责人简要情况表 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 六、项目部施工管理人员到位承诺书 七、投标人基本账户信息 八、其他资料 **.* 原文见范本 原文删除修改为： 商务文件应包括下列内容： ⑴投标函； ⑵投标函附录； ⑶其他资料； **.* 原文见范本 原文删除 **.*/**.* 原文见范本 原文删除修改为： **.*.开标时间：****年 月 日 ** 时** 分 开标地点：***海洋与渔业局会议室 **.*.开标按下列程序进行： ⑴主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； ⑵主持人宣布开标纪律； ⑶主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； ⑷确认无误后，在有关部门监督下由投标人确认以投标人递交投标文件签到表的序号为投标人对应的投标人代表号，并当众公布每个号码所对应的投标人。 ⑸当投标人少于**家（含**家）时，全部进入投标资格及承诺文件的有效性评审。当投标人多于**家时，在投标文件密封完整性确认后由招标人按投标编号当场进行二次随机抽取，抽取**家进入投标资格及承诺文件的有效性评审的投标人。 (*)记录人做好开标会议内容记录。 (*)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 (*)开标会结束。 **.* 原文无 增加： **.*.*中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 **.*.*中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本*行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。 **.*.*中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本*行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 **.* 原文无 增加： **.*中标人如出现以下情形之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标： （*）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。 （*）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （*）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。 （*）在中标结果公示结束后*天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （*）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （*）法律法规规定的其他情况。 第*章 评标办法和标准 说 明 *．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《**省房屋建筑和*政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。 *．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用**省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。 第*节 评标办法和标准数据表 简易评标法 条款号 条款名称 编列内容 * *.* 招标控制价及其组成和计算方法 预算审核价：¥******元 * *.* K值取定 K=**% * *.* 发包价及其组成和计算方法 招标文件公布的发包价按本工程最高限价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（*-K）+不可竞争项目造价。 （一）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括： 措施项目清单中的暂列金、甲供材料费、专业工程暂估价； （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算价的相应项目综合单价×（*-K）。 （三）K值根据招标工程招标最高限价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、*场风险等因素，由招标人确定。 本招标项目招标人确定的***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目；工程预算审核价：¥******元 ；发包价：￥******.**元 。 采用本办法招标的项目，投标人无需编制投标报价和技术文件，只需根据招标文件要求提供资格文件和投标承诺等文件。 * *.*.* 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 *、项目负责人 * 人，注册建造师专业及等级： 建筑工程专业贰级或以上（不含临时建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 *、项目技术负责人 * 人，职称：中级及以上 ，专业： 建筑工程 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 *、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 *、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过**省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 叁 万元违约金。 * *.* 抽取中标候选人方法 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人。 第*节 评标办法和标准 简易评标法 *. 评标程序 *.*. 本招标项目评标将按以下程序进行： （*） 评标前准备工作； （*） 对资格文件进行评审； （*） 对商务文件进行评审； （*） 抽取和推荐中标候选人； （*） 提交评标报告。 *.*评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。 *. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法 *.*. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第*项。 *.*. K值取定见评标办法和标准数据表第*项。 *.*. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第*项。 *. 评标前的准备工作 *.*. 根据投标人递交投标文件签到表的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单： （*）投标人数量少于**家时，全部入围评审。 （*）投标人数量多于**家时，从投标人中随机抽取**家入围评审。 （*）经评审的合格投标人少于**家时，再随机抽取**家入围评审，直至合格投标人不少于**家。 *.*. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。 *.*评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。 *. 资格文件评审办法和标准 *.*. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审： *.*.*完整提供招标文件第*章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及按规定盖章； *.*.*无关键内容字迹模糊、无法辨认的； *.*.*按招标文件规定提交了投标保证金； *.*.*具备合格有效的企业法人营业执照； *.*.*具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； *.*.*具有独立法人资格； *.*.*拟派出的项目负责人或项目技术负责人满足评标办法和标准数据表第*项规定的要求； *.*.*企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称一致； *.*.*不存在投标须知第*.*款规定的情形之一； *.*.**符合招标文件规定的其他资格条件。 *. 商务文件评审标准 *.*. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标： *.*.*按照招标文件第*章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料； *.*.*相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）一致； *.*.*投标函中载明的投标报价符合招标文件要求的； *.*.*投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量无低于招标文件要求的； *.*.*无附有招标文件规定的无法接受的条件； *.*.*符合招标文件规定的其他实质性要求。 *. 商务文件算术性修正和细微偏差补正 *.*用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。 *.*细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差： *.*.*按照本办法第*.*款规定对投标报价进行的算术性修正。 *.*.*投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。 *.*按照本办法第*.*款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。 *. 抽取和推荐中标候选人 *.*在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对： （*）通过**省建设行业信息公**台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在**省建设行业信息公**台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。 上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。 （*）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 （*）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 *.*招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第*项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。 *. 提交评标报告 *.*. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。 *.*. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 *. 附则 *.*. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。 *.*. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 *.*. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 第*章 合同条款及格式 说 明 *. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）的说明。 *. 招标人原则上应当引用本章第*节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。 *. 本章第*节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。 第*节 合同协议书 合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称： 。 *.工程地点： 。 *.工程立项批准文号： 。 *.资金来源： 。 *.工程内容： 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围： 。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划完工（竣工）日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划完工（竣工）日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写） (¥ 元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写） (¥ 元)； （*）甲供材料费金额： 人民币（大写） (¥ 元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） (¥ 元)； （*）暂列金额： 人民币（大写） (¥ 元)。 *.合同价格形式： 。 五、项目负责人 承包人项目负责人： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在 签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自 生效。 十三、合同份数 本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第*节 通用合同条款 通用合同条款详见《**省房屋建筑和*政基础设施工程标准施工招标文件（****年版）通用本》 第*节 专用合同条款 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.*其他合同文件包括：①本合同协议书； = * \* GB* ②中标通知书； = * \* GB* ③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； = * \* GB* ④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）； = * \* GB* ⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦工程预算审核书；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.*.* 设计人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。 *.*.*.*永久占地包括： 依据设计图纸确定。 *.*.*.*临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国仲裁法》、《中华人民**国民法通则》、《中华人民**国民事诉讼法》、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：国家、地区及**省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 发包人提供国外标准、规范的份数： / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（*）本合同协议书（*）中标通知书（*）招标文件、投标书及其附件（*）本合同专用条款（*）本合同通用条款（*）标准、规范及有关技术文件（*）图纸（*）工程投标书及其附件（*）工程量清单、工程预算审核书及预算审核编制说明书（**）已标价工程量清单（**）合同履行中发包人、承包人有关工程合同的洽商、变更书面协议或文件。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*天内提供； 发包人向承包人提供图纸的数量：二套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担； 发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后*日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料； 承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后*天内报送给监理人； 承包人提供的文件的数量为：提交数量为 一式四 套； 承包人提供的文件的形式为：以书面形式及电子邮件提交； 发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后*天内批复。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包 人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点： （签订合同时填写） ； 发包人指定的接收人为： （签订合同时填写） 。 承包人接收文件的地点： （签订合同时填写） ； 承包人指定的接收人为： （签订合同时填写） 。 监理人接收文件的地点： （签订合同时填写） ； 监理人指定的接收人为： （签订合同时填写） 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用 。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中 。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按本条款约定调整 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算 。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表：（签订合同时填写） 姓 名： ； 身份证号： ； 职 务： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期*天前 。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电、电讯等由承包人自行解决，发包人协助联系。施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施所产生的由费用全部由承包人承担，结算时不予调整。发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。 (*)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。 (*)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。 (*)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。 发包人是否提供支付担保：/ 。 发包人提供支付担保的形式：/ 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的完工（竣工）资料的内容： 工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、相关部门规定的其他应提交资料、合格的工程竣工图、符合要求的合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件及工程完工（竣工）备案归档所要求的相关资料等。 承包人需要提交的完工（竣工）资料套数：提供给发包人*套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和*套符合***城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各*份 。 承包人提交的完工（竣工）资料的费用承担： 由承包人承担 。 承包人提交的完工（竣工）资料移交时间：工程完工（竣工）验收合格后* 个月内 。 承包人提交的完工（竣工）资料形式要求： 书面及电子文档 。 （*）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。 ②自行协调解决施工中与**、交警、*政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。 ③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。 ④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。 ⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。 = * \* GB* ⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。 ⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。 ⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。 ⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至完工（竣工）验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。 ⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。 ⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。 ⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。 ⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。 ⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。 ⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。 ⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。 ⑰承包人应按发包人要求完成预完工（竣工）验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。 ⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。 ⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于**平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。 ⑳贯彻落实***建筑施工现场扬尘防治的具体要求： ①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于*.*米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。 ②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。 施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。 ③现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过**层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每****平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。 ④施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。 ⑤裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置*个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置*个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。 ⑥淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。 *.* 项目负责人 *.*.* 项目负责人： 姓 名： ； 身份证号： ； 建造师执业资格等级： ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； 承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过*天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于**天。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为￥**万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金￥****元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计*人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。 *.*.* 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人擅自更换项目经理的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。经双方协商同意更换项目经理的，承包人须向发包人缴纳违约金每人次￥**万元人民币，且更换后的人员资质与更换前的资质需一致或高于。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金每天￥****元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后*天内 。 *.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按￥****元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人￥****元人民币/天支付违约金 。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经监理工程师和发包人批准 。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目经理和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次￥**万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次￥*万元人民币 。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金￥****元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金￥***元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计*人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：全部工程 。 主体结构、关键性工作的范围：/ 。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括： / 。 其他关于分包的约定： / 。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：/ 。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保： 是 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约担保金额为中标价款的**％，中标人应在收到中标通知书后且在合同签订前向发包人提交履约保证金，未按时缴纳履约保证金视为自动放弃中标。履约保证金期限与工期相同。）履约担保的退还：应在工程完工（竣工）验收合格后**天内无息退还履约担保。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容： 见监理合同 。 关于监理人的监理权限： 见监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 施工现场办公场所、生活场所由监理人自行解决。其所发生的费用己综合考虑计入监理服务费中由监理人自行承担。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓 名：（签订合同时填写） ； 职 务： ； 监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； 关于监理人的其他约定： 。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*） / ； （*） / ； （*） / 。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求： 无 。 关于工程奖项的约定： 无 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： ** 小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制**全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、*等关于施工现场安全防护设施要求的规定，具体按照本项目专用条款执行。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用 。 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 依据通用合同条款规定执行 。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 按照文明施工相关规定要求执行 。 *.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 依据**省住房和城乡建设厅闽建筑[****]*号“关于房屋建筑和*政基础设施工程安全文明施工费有关事项”的通知要求，工程开工后预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的**%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：依据通用合同条款规定执行。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后*天内提交。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后* 天内。 *.* 施工进度计划 *.*.*施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后* 天内 。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后*天内提交 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后*天内提交 。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前 。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期完工（竣工）违约金的计算方法为：延误工期内的违约金为：***元/天；违约金在工程结算审核中扣除 。 因承包人原因造成工期延误，逾期完工（竣工）违约金的上限： 总额不超过合同价款的*%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵 。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定： 按合同通用条款执行 。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 异常恶劣的气候条件的范围:（*）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（*）八级以上持续**小时的台风（按气象部门公布资料为准）；（*）持续降雨**小时且降雨量为**mm以上；（*）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续*天的高温天气；（*）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；（*）**级以上政府公告和建设主管部门通知不允许施工的日期；（*）战争、动乱、洪水等；（*）其他不可抗力的原因。 *.*提前完工（竣工）的奖励 *.*.*提前完工（竣工）的奖励： 无 。 *. 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （*）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。 （*）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。 不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所： 依据通用合同条款规定执行 。 施工现场需要配备的试验设备： 依据通用合同条款规定执行 。 施工现场需要具备的其他试验条件：依据通用合同条款规定执行 。 *.*现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：依据通用合同条款规定执行 。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。 **.*变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定:（*）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件； （*）承包人应当在合同规定的调整情况发生后**天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。 （*）增减工程量的单价确定： ①变更项目在原投标项目中已有的，单价仍以发包人提供的预算审核书的综合单价以及下浮幅度K值计算的单价为准； ②变更项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人预算审核造价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经发包人及监理单位认可后，在完工（竣工）时结算，此部分项目不得再计取风险包干费； ③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师、发包人和有关部门审定后按上述同等优惠比例执行。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到资料后*天内 。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到资料后*天内 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。 **.* 暂估价 暂估价分包工程、服务的明细详见附件**：《专业工程暂估价表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了： (*)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额； (*)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务； (*)留作不可预见费，或用于计日工。 除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 **. 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定： *场价格波动均不予调整 。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定： / 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。 第*种方式：其他价格调整方式： / 。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围： *.*本工程采用固定单价加风险包干，工程量按实结算。 *.*风险范围(包含但不限于下列风险费用）： ⑴因*场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化； ⑵因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； ⑶工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等； （*）其它风险： ①本项目场地内施工中所需水源、电源（含总电源和总水表的维护费用）由投标人自行解决，所产生的水费、电费由投标人自行支付，费用考虑在投标报价中。 ②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。 ③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由投标人负责处理，其费用应计入投标报价中，中标后不再调整。 ④本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，招标人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付（不可抗力除外）。 ⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入投标报价内，实际施工中招标人不再另行支付。 ⑥预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，中标后不调整。 ⑦本工程所有项目的检测费、试验费由中标人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。 ⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。 ⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。 ⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。 ⑪风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。 ⑫如发生甩项，招标人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失。 ⑬本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，中标后不再调整。 ⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。 ⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整。 ⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时、按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。 ⑰投标报价应自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距、围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。 ⑱承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在投标报价中。 ⑲施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。 风险范围以外合同价格的调整方法： 参照**.*.*款规定进行调整 。 *、总价合同。 总价包含的风险范围： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 *、其他价格方式： / 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额： / 。 预付款支付期限： / 。 预付款扣回的方式： / 。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则： 根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定 。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定： 按月计量 。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：（*）承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。 （*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 （*）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的*天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定： / 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序： / 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定： ①工程完工后经验收合格且结算审核完成并资料归档后付至结算审核价的**%。 ②剩余*％做为工程质量保证金，从工程验收合格之日起计算保修期，保修期为壹年，待保修期满后工程无质量问题，无息退还质量保证金。 注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式增值税专用发票及完整的申请支付手续。 ②工程款全部以银行转账形式支付。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定： 一式四份 。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月**日由承包人报送工程量报表经监理单位 。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请材料后*天内 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请材料后*天内 。 （*）发包人支付进度款的期限：同意拨付后**日内支付。 （*）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： ** 小时。 **.* 完工（竣工）验收 **.*.*完工（竣工）验收程序 关于完工（竣工）验收程序的约定： 按通用条款执行 。 发包人不按照本项约定组织完工（竣工）验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限： 完工（竣工）验收合格后**天内 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币*万元/天，在工程结算审核中扣除。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款行 。 （*）单机无负荷试车费用由 / 承担； （*）无负荷联动试车费用由 / 承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： / 。 **.* 完工（竣工）退场 **.*.* 完工（竣工）退场 承包人完成完工（竣工）退场的期限：本工程完工（竣工）验收通过后*个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付****元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除 。 **. 完工（竣工）结算 **.* 完工（竣工）结算申请 承包人提交完工（竣工）结算申请单的期限： 按通用条款执行 。 完工（竣工）结算申请单应包括的内容： 按通用条款执行 。 **.* 完工（竣工）结算审核 发包人审批完工（竣工）付款申请单的期限： 按通用条款执行 。 发包人完成完工（竣工）付款的期限： 项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。 关于完工（竣工）付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后*天内 。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请**天内 。 （*）发包人完成支付的期限： 申请审批后**天内 。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限： 完工（竣工）验收合格后**个月 。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算总价款的*%作为质量保证金 。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 （*） 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为： / ； （*） * %的工程款； （*）其他方式: / 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第（*） 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程完工（竣工）结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定： / 。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为： 按建设部**号令及《工程质量保修书》规定执行 。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 详见《工程质量保修书》的约定 。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： / 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： / 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。 （*）其他： / 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （*）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令*天后未开工的； （*）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的； （*）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； （*）承包人未按本合同专用条款相关规定提供完工（竣工）资料。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金*万元人民币；合同签订后*天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。 （*）承包人接到开工令*天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金*万元人民币；接到开工令后*天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。 （*）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后*天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金*万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的*天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约保证金。 （*）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天****元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。 （*）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。 （*）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于**万元/次以下的罚款。 （*）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。 （*）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金*仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。 （*）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后*天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金*万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任： A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的； B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的； C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。 （**）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供完工（竣工）资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金****元人民币。 （**）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人*万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约保证金。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ① 风力*级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）； ② **小时内连续雨量达**mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）； ③ 烈度*级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）； ④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。 ⑤**级以上政府公告不允许施工的工期。 上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中 。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。 **. 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： / 。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （*） 种方式解决： （*）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （*）向 项目所在地 人民法院起诉。 第*节 合同附件 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：发包人供应材料设备一览表 附件*：工程质量保修书 附件*：主要建设工程文件目录 附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：分包人主要施工管理人员表 附件*-*：履约担保格式 附件*-*：履约保证保险（凭证） 附件*-*：支付担保格式 附件*-*：支付保证保险（凭证） 附件**：专业工程暂估价表 附件**：质量保证金保函格式 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工日期 完工（竣工）日期 附件*： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年； *．装修工程为 * 年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 * 年； *．供热与供冷系统为 * 个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 * 年； *．其他项目保修期限约定如下： 。 质量保修期自工程完工（竣工）验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程实际完工（竣工）之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：包人在提交完工（竣工）验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部**号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工（竣工）验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件*： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件*： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(KW) 生产能力 备注 附件*： 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目负责人 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*： 分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目负责人 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*-*： 履约担保 （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 *. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。 *. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的完工（竣工）之日后**日止。 *. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 *. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 *. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 *. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 附件*-*： 履约保证保险（凭证） （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称） 标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。 *. 保险单号： 。 *. 履约保证保险金额人民币（大写） 元（¥ ）。 *. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的完工（竣工）之日后**日止。 *. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 *. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。 *. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 *. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。 保 险 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 附件*-*: 支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 *. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 *. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 *. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。 二、保证的方式及保证期间 *. 我方保证的方式为：连带责任保证。 *. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。 *. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 *. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 *. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 *. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。 五、保证责任的解除 *. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 *. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 *. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 *. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 *. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 *. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 *. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 *. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 *. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 附件*-*: 支付保证保险（凭证） （承包人名称）： 根据 （承包人名称，以下称“承包人”）与 （发包人名称，以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （项目名称） 标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。 *. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写） （币种，金额，单位） （小写： ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于 日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。 *. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。 *. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。 *. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后**天内一直有效。 *. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。 *. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。 保 险 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 附件**： 专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计： 附件**： 质量保证金保函 （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称，以下简称“承包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写) 。（下称“保证金额”） 二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期为以下第 种： *.本保函有效期至 年 月 日止。 *. 。 四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。 八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第**.*条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民**国法律。 十一、其他条款： 。 十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。 担保人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。 第*章 工程量清单及计价 第*节 工程量清单 一、说明 *、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民**国法定计量单位。 *、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。 *、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。完工（竣工）结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。 *、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。 *、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。 二、本项目招标工程量清单 本项目招标工程量清单由招标人另册提供。 第*节 招标控制价 一、说明 *、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。 *、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。 二、本项目的招标控制价 *、本项目招标控制价由招标人另册提供。 *、本招标项目招标控制价为 / 元（大写金额： / 元）。 其中： 序号 单位工程名称 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 合计 第*节 投标报价 一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价： (*) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要； (*) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定； (*) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法； (*) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额； (*) 建设工程设计文件及相关资料； (*) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计； (*) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； (*) *场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； (*) 其他的相关资料。 二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。 三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。 四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。完工（竣工）结算时，此项目不得重新组价予以调整。 五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。 六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。 七、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《**省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。 第*节 工程量清单与计价表格式 “工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。 第*章 招标图纸 第*节 招标图纸目录 招标图纸目录（格式） 项目名称： 设计单位： 序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 第*节招标图纸 “招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。 第*章 技术标准和要求 第*节 招标项目概况和说明 （一） 工程建设地点的现场自然条件 自行考察 （二） 工程建设地点的现场施工条件 自行考察 （三） 招标项目说明 自行考察 第*节 工程建设技术标准 （一） 工程建设标准强制性条文 依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民**国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： *. 《工程测量规范》 GB*****-**** *. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB *****-**** *. 《建筑桩基技术规范》JGJ **-**** *. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ ***-**** *. 《建筑地基处理技术规范》JGJ **-**** *. 《地下防水工程质量验收规范》GB *****-**** *. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB *****-**** *. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB *****-**** *. 《混凝土质量控制标准》GB *****-**** **. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB *****-**** **. 《木结构工程施工质量验收规范》GB *****-**** **. 《屋面工程质量验收规范》GB *****-**** **. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB*****-**** **. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB*****-**** **. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB*****-**** **. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB*****-**** **. 《电梯工程施工质量验收规范》GB*****-**** **. 《智能建筑工程质量验收规范》GB *****-**** **. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ **-**** **. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T**-**** **. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB*****-**** **. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ**-**** **. 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ**-**** **. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB *****-**** **. 《建筑施工安全检查标准》JGJ**-**** **. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ**-**** **. 《道路工程术语标准》GBJ***-** **. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ*****-** **. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB *****-**** **. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB *****-**** **. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ *-**** **. 《城*桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ *-**** **. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB *****-**** **. 《建设工程文件归档规范》GB/T*****-**** **. 《建设工程项目管理规范》GB/T*****-**** **. 《混凝土质量控制标准》GB *****-**** **. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ***-**** **. 《**省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T **-***-**** **. 《建筑施工组织设计规范》GB/T *****-**** **. 《**省建筑工程文件管理规程》DBJ/T**-**-**** **. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ **-**** **. 《城*道路照明工程施工及验收规程》CJJ **-**** **. 《*政工程施工组织设计规范》GB/T *****-**** **. 《**省*政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T**-***-**** …… 如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。 （二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准 除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： / （三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求 根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求： / 第*节 施工现场管理要求 （一）现场安全防护设施要求 按有关规定执行。 （二）水土保持与环境要求 按有关规定执行。 （三）文明施工要求 按有关规定执行。 （四）施工机具进场要求 按有关规定执行。 第*节 招标人对工程主要材料设备的要求 （一） 技术要求 本工程主要材料或设备由投标人参照现行有关定额和*场询价自行确定报价，但其质量等级和技术标准、性能等应符合施工图要求及国家和**省强制性与其他标准的要求。在合同实施时，中标人须提前将材料报送招标人，招标人确认同意后方可进场；招标人认为确有必要时，有权更换产品，并按“合同专用条款”有关“合同价款及调整”的约定进行价格调整. （二） 质量要求 所报材料需等同或优于招标人建议的产品质量和技术性能。其余按设计图纸。 （*）用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包人不得以次充好、以假充真、偷工减料。 （*）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。 （*）选用材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证。 （三） 参考品牌 无。 第*节 招标人自行采购的材料设备 具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。 第*节 其他要求 /. 第*章 投标文件格式 第*节 资格文件 （用于资格文件封面） （项目名称） 标段 招标项目编号：________________ 投 标 文 件 投标文件内容： 资格文件__ _ _____ 投标人: （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 日期：_______年 月 日 目 录 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、授权委托书（如有时） 四、拟派出项目负责人简要情况表 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 六、项目部施工管理人员到位承诺书 七、投标人基本账户信息 八、其他资料 一、投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目负责人 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账 号 技工 是否存在招标文件第*章投标须知第*.*款规定的任何一种情形（第**项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 投标人： (盖单位公章) 注：*. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。 *. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的复印件，并加盖单位公章。 *. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。 *. 未如实填写“是否存在招标文件第*章投标须知第*.*款规定的任何一种情形（第**项除外）”的，按弄虚作假处理。 二、法定代表人资格证明书 法定代表人资格证明书 投标人名称： 地址： 姓名： 性别： 身份证号码： 职务： 手机号码： 系 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： (盖单位公章) 年 月 日 三、授权委托书 本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销 （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 代理人无转委托权。 代理人姓名： 性别： 手机号码： 单 位： 部门： 职务： 身份证号码： 附：委托代理人身份证复印件 投 标 人： (盖单位公章) 法定代表人： （盖章） 委托代理人： （签字） 年 月 日 四、拟派出项目负责人简要情况表 姓 名 身份证号码 职 称 职称证书编号 性别 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 建造师注册证书号 安全生产考核合格证书 手机号码 最高学历 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称 投标人： (盖单位公章) 注：*、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。 *、项目负责人的相关证明材料按照第*章“评标办法和标准数据表”的要求提供。 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 姓 名 身份证号码 职 称 职 务 性别 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） 最高学历 手机号码 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称 投标人： (盖单位公章) 注：*、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。 *、项目技术负责人的相关证明材料按照第*章“评标办法和标准数据表”的要求提供。 六、项目部施工管理人员到位承诺书 （招标人名称）： 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现承诺： 我单位在 （项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照**省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理： *、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过**省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任； *、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。 投标人： （盖单位公章） 法定代表人或委托代理人： （盖章） 七、投标人基本账户信息 基本账户 开户银行 名称： 地址： 电话： 传真： 联系人及职务： 基本账户 开户名称： 账号： 投标人： (盖单位公章) 注：*.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。 *.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。 八、其他资料 说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。 第*节 商务文件 （用于商务文件封面） （项目名称） 标段 招标项目编号：________________ 投 标 文 件 投标文件内容： 商务文件 _ 投标人: （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 日期： 年 月 日 目 录 一、投标函 二、投标函附录 三、其他资料 一、投标函 （招标人名称）： *．我方已仔细研究了 （项目名称） 标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ 元）的投标总报价，工期 日历天（其中各关键节点的工期要为 ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。 *．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 *. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ 元）。 *．如中标，我方承诺： （*）将派出 （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号） 为本项目的项目负责人。 （*）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （*）按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （*）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 （*）按月足额支付工人工资。 （*）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。 *．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。 *．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第*章投标须知第*.*款（第**项除外）规定的任何一种情形。 *． （其他补充说明）。 投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人手机号码： 地址： 传真： 邮政编码： 年 月 日 二、投标函附录 序号 项目内容 合 同 条款号 约定内容 备 注 * 缺陷责任期 **.* **个月 * 承包人履约担保金额 *.* **%合同价款。 * 分包 *.* 不允许 * 逾期完工（竣工）违约金 *.*.* 逾期完工（竣工）违约金的计算方法：延误工期内的违约金为：***元/天；违约金在工程结算审核中扣除 。 * 逾期完工（竣工）违约金最高限额 *.*.* 逾期完工（竣工）违约金的最高限额: 总额不超过合同价款的*%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵 。 * 预付款额度 **.* 预付款额度：为签约合同价的 / ％ * 质量保证金扣留百分比 **.* 结算总价款的*% … …… …… …… 投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （盖章） 注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。 三、其他资料 说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。 附表一：工程发包价分析表 ***海洋与渔业局海上巡逻队办公场所修缮工程项目- 工程发包价分析表 序号 项目 预算价(元) 发包价(元) 发包价计算方法 一 分部分项工程费 ******.** ******.** *.*+*.* *.* 甲供材料 *.** *.** 同预算价 *.* 扣除甲供材料费后的分部分项工程费 ******.** ******.** 预算价*(*-K) 二 措施项目清单合计 ****.** ****.** *.*+*.* *.* 总价措施费 ****.** ****.** *.*.*+*.*.*+*.*.* *.*.* 安全文明施工 ****.** ****.** （分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(*-K)**.**）*安全文明施工费费率 *.*.* 其他总价措施费 ***.** ***.** 预算价*(*-K) *.*.* 防尘措施费 ***.** ***.** 安全文明施工费*防尘措施费费率 *.* 单价措施项目费 ***.** **.** 预算价*(*-K) 三 其他项目费 *****.** *****.** *.*+*.*+*.* *.* 暂列金额 *****.** *****.** 同预算价 *.* 专业工程暂估价 *.** *.** 同预算价 *.* 总承包服务费 *.** *.** 预算价*(*-K) 四 合计 ******.** ******.** 一+二+三 安全文明施工费费率 *.**% K值 **.**% 设备费 *.** 防尘措施费费率 **.**%
