·部分信息内容如下：
二局三直营万国家园项目二期主体结构劳务招标
采购详情 采购单 万国家园二期结构劳务招标文件*.**.doc 万国家园项目二期结构劳务分包招标文件 工 程 名 称：****万国家园项目二期工程 招标人（盖章）： 中建二局第三建筑工程有限公司 经办人： 刘湘 联系电话： *********** 发出时间：二O二O年 目 录 一、投标人资格预审及要求 二、工程概况 三、现场情况简介 四、招标要求 五、投标报价要求 六、工程劳务分包承包费结算与支付 七、投标须知 八、开标须知 九、评标和中标须知 十、附件 十一、补充条款 第一条 投标人的资格及要求 *.*本招标工程面向招标人的是合格劳务分包企业名册中与公司**良好且具同类工程施工实力劳**协调能力强的劳务分包队伍并通过资格预审的投标人，同时投标人须是认同本工程劳务分包合同的，才有资格参加本工程的投标报价。 *.*投标人的资格要求： *.*.*投标人应· *.*.*投标人应服从招标人项目经理部的人员安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理体制与要求，配置项目管理班子（项目经理、生产经理、技术负责人、质检员、安全员、资料管理员、各专业工长、劳**管理员、后勤管理员等），管理人员和特殊工种作业人员必须全部持证上岗(各种人员应持有效证件，否则因此造成一切社会和经济责任全部由投标人承担。未经招标人同意不得中途更换项目管理人员，并保证及时足额兑付工人工资以及按照政府职能部门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理(禁止使用**岁以上人员，**岁以上人员必须自进场之日起每半年递交做体检报告，特种作业人员另外需要做血压和心电图等)等，投标人拟定的领导班子进场前由甲方面试合格后确定，面试不合格的不予进场。 *.*.*招标人月度考核时，因投标人的责任，投标人的工程工期、质量、安全、文明施工等达不到招标人计划要求经招标人书面责令投标人限期整改，投标人仍达不到招标人要求时，招标人除按投标人投标承诺书和工程劳务分包合同约定予以处罚外，有权提前解除工程劳务分包合同和更换投标人，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。 *.*.*在施工过程中，发生投标人项目管理人员无理取闹，拒不服从招标人安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时，招标人项目经理部有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员，如不能按时替换，或达不到招标人的要求，招标人有权提前解除工程劳务分包合同，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定，变动率不得大于*%。 *.*.*投标人必须确保季节性施工人员质量和数量，如果出现劳**不足、工作质量差等问题，影响了工程质量和工期进度的，招标人和招标人项目经理部有权另行安排其他施工队伍插入施工。另行安排的施工队伍所完成工程量按投标人中标价的*.*倍结算，同时,该款项将从招标人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议，并承担由此给招标人所造成的相应经济损失的**%。 *.*.*投标人违反本招标文件第*.*.*、*.*.*、*.*.*、*.*.*条时，投标人应在接到招标人退场通知书后三日内无条件退场，同时签订解除工程劳务分包合同及退场协议，并在**日内办理完结算和相关事宜。否则，给招标人造成的经济损失全部由投标人承担。 特别提示:严禁围标、串标行为，有关联的企业，只允许一家报名参加本次招、投标，两家(含两家)以上同时报名参加本次招、投标的，视为涉嫌围标，公司将对涉事企业分别做*--**个月禁止投标的处罚 第二条 工程概况 *.*工程名称：****万国家园二期工程； *.*工程地点：*******镇； *.* 建设单位：**润锦房地产开发有限公司； *.* 承包方式：采用建筑平米综合单价包干的劳务分包形式； *.*建筑面积为： *****.**m*; 区域 地上建筑面积（m*） 地下建筑面积（m*） 合计 *#、*#地下部分及地库 *****.** *****.** *****.** *.*结构类型：框架-剪力墙结构（无梁楼板）。 *.*发标时间：****年 月 日。 *.*发标地点： 中建二局第三建筑工程有限公司六楼生产**管理部（地址：******海鹰路*号院**号楼）。 领取招标文件联系人： 高金玲 联系电话： *********** *.*投标截止时间：** 年 月 日 **:**时。(如有变化，招标单位另行通知) *.**开标时间：** 年 月 日 时。 *.**投标、开标地点： 中建二局第三建筑工程有限公司四楼会议室（地址：******海鹰路*号院**号楼）。 第三条 现场情况简介 *.*工程周边环境：分包自行勘察。 *.*现场机械配置：塔吊、地泵或汽车泵 。 *.*生产、生活区设置： 招标人提供生活区宿舍、公共大食堂、热水炉、淋浴设施、公用卫生间，房间内提供空调、暖气、风扇；投标人无条件服从项目大食堂管理，不得私自生火做饭；生活区自用床架及床板、床上生活用品由乙方自备且符合项目的标准要求；生活区幸福之家（夫妻房）另收费，***元/间.月；甲方对生活区提供 **伏电源USB充电插孔，严禁私自转换电压和使用相应设备；对于不符合项目安全生产、生活管理要求的行为：如私自增加电压转换器、 修改和私拉乱接已有水电线路、增压增容设施、热得快烧水设施等行为，甲方有权拆除、没收相关设施并对乙方进行相应的经济处罚和通报；情节严重的，甲方的项目部有权上报上级公司。对拒不符合甲方管理要求的乙方委派的本项目的施工队长，甲方有权要求乙方更换项目经理或相关人员。生活区责任区内的卫生标准和垃圾清理事项必须按照总包要求的标准执行和完成，如达不到要求，总包安排专人完成，所发生费用从责任单位的劳务费中扣除。 *.*临电：招标人只提供 至二级电箱 ；其余 二级电箱以下 均由投标人提供。 *.*投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取需要由自己负责的有关投标准备和签署劳务分包合同所需的所有资料及信息，报价时已综合考虑现场各种因素所造成的工期及费用的影响，后期不再考虑。考察现场的费用由投标人自己承担。 第四条 招标要求 *.*根据***相关《建设工程施工分包招标投标管理办法》的规定，结合我公司的实际情况，本工程采用公开招标方式从中择优选择*家投标人进场施工,本次招标以合理低价中标为原则，不设标底。 *.*招标范围：****万国家园项目二期工程地上及对应地下楼座、周边车库主体结构劳务工程： 建筑面积 *****.**m* *.*.*依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括**万国家园项目建安工程，包含设计变更及洽商等全部土建结构施工（除业主指定承包工程之外）的所有工作内容及完成该工作内容所需的辅助用工。 具体包括： *、测量、放线（包括但不限于结构验收等轴线，标高上墙等工作，定位控制线除外）、撒灰；人工、机械配合车库范围土方清槽及局部土开挖（包括但不限于打钎；基坑排水沟、盲沟、集水坑、地梁、地源热泵管沟、独立柱基坑、电梯井加深坑、塔吊基坑等部位的土方人工开挖、外内运土、局部土方多次坍塌处理等），主楼范围桩基单位余留的建筑垃圾清理，清槽的人工及机械均由分包提供；塔吊基础CFG桩截桩及褥垫层铺设（若有），基础底板、塔吊基础及地下外墙平立面防水基层处理、防水找平层、保护层（水泥压力板、细石砼、苯板、砖墙；主要材料甲方提供）、隔离层施工；车库顶板防水找平层、保护层；地源热泵管沟挖土砌筑与回填； *、钢筋加工、绑扎【包括但不限于所有加工厂内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内运输、倒运用工、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成品、半成品及钢筋原材的保护；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供满足规范要求的合格垫块）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装、防止钢筋踩踏马道；钢筋制作和绑扎所需操作架的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋加工、安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的保护、调直、除锈、清理、无论垂直或水平运输机械无法到达的盲区小范围的钢筋人工倒运及绑扎；钢筋取样及零星钢筋现场制作及改料、人工配合现场清退废料（不限于废旧木方、模板、钢筋等）、配合制作样板间等】；预留洞防护钢筋安装及后续切割，地锚安装及切割，顶模棍、后浇带等露出混凝土的钢筋端头涂刷防锈漆或水泥浆。钢筋与钢结构之间的焊接工作（若有）； *、混凝土浇筑【包括但不限于图纸范围内的主体结构、后浇带、膨胀加强带、后浇板、塔吊基础钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及配合预埋塔吊支腿或非标节以及侧壁局部回填工作；抗浮锚杆位置垫层（含局部加深后的土方挖运）施工、防水基层处理、施工缝的处理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、剔凿处理以及所有砼的浇筑、振捣、抹平、覆盖洒水养护；悬挑钢梁**预留及封堵；结构预留洞、施工措施孔洞、预留**的安全封堵及机电专业预留**的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于一次，包含外墙孔洞封堵后的防水涂刷）；二次结构墙垛随主体结构浇筑（若有）；地下室、屋面等涉及与结构相连的设备基础；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、混凝土浇筑所需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下落自由高度所采取的质量保证措施；罐车剩余混凝土进行预制块制作；无论垂直及水平运输机械无法到达的盲区小范围的混凝土浇筑；后浇带盖板，预制板制作，配合混凝土试块制作；其它涉及混凝土工程的一切工作；配合制作样板间等】； *、模板工程：包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留**、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；二次结构墙垛随主体结构浇筑（若有）；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；后浇带木板盖板（刷红白相间油漆）、各楼层**的临时安全防护（刷红白相间油漆）；后浇带独立支撑（严格按照方案进行后浇带搭设）；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；基础梁的模板搭拆；配合爬架提升所需提前拆除部分模板及加固周边模板，砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、排水沟、电梯基坑等部位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）、安装、与钢结构的焊接、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；配合制作样板间等； *、结构的处理用工：包括但不限于穿墙或止水螺杆的割除、穿墙孔洞封堵并刷圆形聚氨酯防水涂料、钢筋除锈、施工缝剔凿、有关专业留洞及通风空调留洞的预留预埋、塔吊拆除后混凝土板洞的施工、装修前因结构问题的处理用工，由于施工预留**的位置不正确进行的剔凿用工、由于本身施工偏差造成与钢结构之间额外的焊接用工、由于混凝土质量问题造成的后续剔凿修补等处理措施，以达到移交条件为标准所需用工等。 其他用工事宜：包括不限于提前回填土对室外施工电梯、塔吊、地下室顶分段回填采用挡土墙防护、信号工、招标人后期划分的现场、场外马路及生活区卫生责任区（包括卫生间）专人清扫、现场清理；生活区及施工现场所发生的安全文明施工所需的全部用工（要求必须配置不少于*名专职安全管理人员），上级检查突击清理、维修等费用；为实现质量目标及抢工要求所需的费用；也包括以上各项工作所需材料的场内运输、装卸、规范码放用工、二次搬运、按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养；工完场清、建筑垃圾清理至招标人现场指定地点；雨季施工（包括但不限于施工期间的**、抽水、清除淤泥等）、冬季施工（包括但不限于施工期间的清雪、清冰、抽水、清除淤泥、保温材料铺设加固等）夜间施工以及与现场其他专业分包配合、成品保护等工作；塔吊吊钩以下锁具、吊具乙方提供、配合其他专业指挥塔吊用工；安装预埋件(如电梯、钢爬梯、栏杆、吊钩、驱动设备、电梯、幕墙等)都应该按施工图纸安装到指定部位； 为配合安全文明绿色施工、各种检查所发生的材料堆码、倒运，场地清扫、覆盖、降尘等；夜间施工降效；冬雨季施工降效；层高超高、超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工；配合塔吊吊运材料及周转材料所需的人工；无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的配合辅助人工；与一期工程及个各业分包交叉作业所产生得施工降效；无条件响应地上部分新旧铝模板搭配使用所需用工，周边环境特殊性导致得日施工时间段安排所需费用， *、 预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结构交叉作业所产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）； *、为达到业主实测实量标准及质量要求、确保所承担施工任务范围内在当代集团月度及集团考评中不得低于集团前三名，且施工标准满足《当代置业工程实测实量作业标准》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行）而额外需投入的工作； 注：投标人所施结构实测实量合格率须≥**%以上； 投标人所施结构实测实量小于**分时，将处以 * 元/m*（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。 *、为满足工程施工需要，所提供的脚手架必须满足：无偿提供给现场各单位使用，过程中拉结点、钢丝绳更换，槽钢拆除须无偿配合。 脚手架搭拆工程（方案概述详见附件）：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、高层软防护、电梯井操作架（若有）、天井或凹廊位置的悬挑架或落地架、卸料平台、临时操作架的搭设与拆除，用于满足模板支撑所需的内脚手架工程，乙方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、密目安全网、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除，施工安全所需“四口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，且满足爬架搭设所需钢管脚手架的设置找平架体、拆改及加密。如未按照方案搭设。如未按照方案搭设，拆改费用由乙方自行承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料进出工地现场的用工均由乙方承担。 *、施工区域范围内正式基坑防护、楼梯防护、**临边防护、基坑防护、流水段之间临时防护等一切需要防护的部位均由承包方无条件搭设。塔吊操作平台和通道，电梯防护门安装由承包方搭设和安装。 **、工序、实体样板先行，样板验收合格后方可进行后续大面积施工 **、配备专职的实测实量员， **、乙方在施工过程中必须严格按执行设计文件、国家规范、规程；严格执行地方政府相关部门的质量技术管理规定；执行我公司相关质量管理制度----按规定参加施工方案论证；执行工序样板制度；对施工的各工序的实体***%覆盖实测实量合格率达到 **%以上；配合项目的工序及停止点报验工作。严格执行公司五项质量专项治理工作的要求；贯彻质量控制关键节点强制执行公司工艺卡相关要求。实现工程合同规定的质量标准和公司对项目的分级管控目标。 **、在工程开工前**日内，乙方须将内部质量管理体系（含具体岗位人员配备相关资料）、质量保证措施，报甲方施工现场质量技术负责人。上报的质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。 **、乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方的质量监督检查，因施工不按方案执行导致反工及额外用工不予费用补偿。 **、乙方项目相关配置人员如有变更，需提前**天向甲方报告，同时报备替换的人员相关资料，待甲方审核同意后方可执行相关人员的变更。 乙方在施工过程必须严格执行“三检制”，做好工程施工中的实测实量自检工作、班组间交接检工作，并做好相关检查记录，上述资料应定期报予甲方存档。乙方还应配合甲方的专检复核工作。 **、乙方必须配合甲方和监理工程师做好工程验收工作，及时处理完善验收过程中存在的问题。 **、施工中如出现质量问题或发生质量事故，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按甲方要求的处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。 实行材料、半成品及设备进场检验签收制度：所有工程实体材料均应报验。由乙方提供的材料应按照要求填写材料进场报验单，并按照规定对进场材料进行复试。报验单实行双签制，签字完成后由总包报监理签字确认，验收（复试）合格后方可用于工程实体。 各工序施工前应先进行样板施工，按照公司工序样板制度进行，严格按制定的工艺流程进行现场施工。 严格执行重要工序旁站监控制度，对现场防水、混凝土浇注等重点工序实行旁站监督。 **、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。 **、对已施工的天棚采暖成品保护（具体要求详见附件**） *.*工期目标： 满足业主、招标人的节点工期及每周每月的工期要求； 合同工期天数： *** 天； 计划开工日期： **** 年 * 月 ** 日。 计划竣工日期： **** 年 * 月 ** 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变） *.*工程质量标准：符合国家、***及行业有关工程质量、验收规范标准的要求；确保结构长城杯，达到国家AAA级安全文明标准化工地、双绿三星（设计、运营），确保所承担施工任务范围内在当代集团月度及集团考评中不得低于集团前三名。 投标人所施结构实测实量合格率须≥**%以上；投标人所施结构实测实量小于**分时，将处以 * 元/m*（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。 *.*安全文明施工、企业CI形象目标： 确保***安全文明工地。未达到此标准，发包人将按照 *元/m* 标准予以处罚。 *.*其它目标：达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。 *.*机械设备供应：除塔吊、物料提升机、地泵、汽车泵由发包人供应外，其他机械设备均由承包人提供，包括但不限于：混凝土浇筑振捣机具、混凝土布料机、电焊机、钢筋成型所需要的机械设备、吸尘器、吹风机、场内材料倒运机械、人工辅助工器具等。 *.* 材料供应：除钢筋、混凝土、模板、木方、钢管、扣件、油托、砖胎膜、钢方通或钢包木、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、成品防护、冬雨季施工及满足冬雨季施工所需的所有材料由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、电焊条、模板脱模剂、养护剂、后浇带钢丝网，等所有辅材。 *.*个人安全防护用品供应：安全帽、安全带、安全网、触电保护器、由招标人统一采购。其他安全防护用品由投标自行采购。按照招标人要求为工人提供至少*套统一着装、床单、被罩、，费用由投标人自行承担，编号由招标人统一负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统一购买。 *.**投标保证金及投标费用： *.**.*投标人领取招标文件时，招标人收取投标人投标保证金 / 万元 和工本费***元。投标保证金可用支票或现金，中标人的投标保证金不退还，以此转为工程履约保证金，在工程竣工结算完毕后**日内无息退还，未中标的投标人在接到未中标通知书后*日内无息返还投标人；招标工本费不论中标与否均不退还。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款。 *.**.*投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。 第五条 投标报价要求：本次招标工程合同形式采用建筑平米固定综合单价包干合同形式。按本投标须知要求完成工作内容的人工工日、辅材、中小型机具。 除以上内容，综合单价、总价包括但不限于： ·完成*.*.*（*-**条）承包内容中所有工作所需的费用。 ·综合单价中已考虑各个标段的塔吊布置对施工的影响，考虑塔吊盲点对施工增加的费用，招标人将不会就塔吊盲点给予投标人任何补偿。 ·综合单价已考虑税金，计税方式为简易计税。 ·综合单价已考虑本标段内各栋楼型的差异，整个场地综合考虑为一个综合报价，在此标段内工程招标人将不会就各个楼型的差异给予任何补偿。 ·综合单价已考虑各个标段的混凝土泵布置对施工的影响，招标人将不会就混凝土泵布置不到位给予投标人任何补偿。 ·综合单价已考虑图纸滞后及投标图纸与实际施工图纸的差异所导致实际工程量增加的费用、现场临水临电供应不足增加费用、超高（包括但不限于楼层高降效、主楼超高降效）降效费、超重降效费、配合预应力施工所需费用、为达到招标人要求的工期目标(正负零、营销节点、封顶等)抢工费、节假日农忙增加费用、夜间施工费、施工困难增加费、各级检查参观施工降效费、垂直运输人工搬运因素、工程技术性间歇窝工费用、冬雨季施工及高温施工的人工降效费用及补助费用、不分时限的阶段清理及完工清理费用、因投标人责任造成人员伤亡及因此而发生的费用、对其他分包商及供应商的配合照管工作、现行规范相关要求所含的工作内容，以及为达到发包方要求的工期、质量、安全标准、现场管理等费用。 ·除工程承包人或工程业主原因造成的工地全面停、窝工以外的其它任何原因造成的分包人停、窝工所造成的全部损失。特别强调劳务分包人应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力，总承包人不会因上述政策因素给劳务分包人造成的停、窝工损失承担任何责任。与一期工程及各业分包交叉作业所产生得施工降效；无条件响应地上部分新旧铝模板搭配使用所需用工，周边环境特殊性导致得日施工时间段安排所需费用， ·文明安全施工费用包括但不限于：现场、场外马路、作业面、办公区、劳务生活区的日常卫生清理，对裸露地面等位置进行水平苫盖，垃圾分类管理及清运场内运输、各种材料的二次搬运、分类码放、挂牌标识、各种**安全封堵等。为了取得招标文件要求的各种奖项，所需要的各项费用。安全帽、安全带、安全网、触电保护器由招标人统一采购，其他安全防护用品由投标自行采购。编号由招标人统一负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统一购买。 ·预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结构交叉作业所产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）。 ·为完成工程实体所应提供的配合费用包括塔吊吊钩以下的配合用具及配合人员、指挥人员（含对讲机等通讯设备的购置）费用、工程配合测量、放线、实测实量费用；配合发包人进行砼输送泵的接管及清洗费用；配合发包人现场试验费用【试件（块）的取样、场内运输、制作、养护、装卸车等】；甲供材料或业主供材料配合验收、领用、入库、装卸车等；按照发包人要求配合办公室及宿舍等家具的搬运、生活区及现场责任区清扫（包括卫生间）、保持费用等。 ·特殊工种作业人员费包括电焊、电工、信号、测量等特殊工种作业人员所发生的费用。 ·其他费用包括包括超高、误工、保险、合同备案及发票开具费用等。 ·为了提前回填土，对塔吊采用砌筑维护措施（如有），含在合同价中。 ·安全标准化施工满足附件【安全防护标准化实施手册】要求，包括电梯井水平防护、吊装容器、**防护、集水坑防护、基坑边防护、楼梯防护、各类质量及安全标语和横幅、消防栓灭火器材的配备等所有消防、安全防护位置安装及维护，满足招标人要求；未按标准化手册施工造成二次施工搭设所增加的费用不予补偿。 ·混凝土结构养护所需用工；冬施期间的各种保温措施（（如混凝土泵管保温、测温、升温设备看护等）所需用工； ·对招标人提供的设备、材料进行日常维护清理、倒运、归类、码放、装车，费用包含在综合单价、总价中。 ·防水卷材施工所需阴、阳角位置抹八字脚、弧形角等所需的基层处理费用。 ·特别强调内容：以下内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中：结构施工地下室外墙穿墙眼的封堵及止水穿墙杆安装、切除；结构图纸显示的钢筋混凝土构造的所有基础（屋顶及室内功能性用房显示的设备基础等；不论其施工顺序的先后，该内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中）；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求，需按项目部要求留设，如未留设需剔槽，费用含在平米单价中，不单独计取）；所有防水基层的处理（含底板、外墙与顶板）；空调洞（含PVC套管的预埋）、强排烟洞；冬雨季施工用的挡水坎、抽水、排水、降水、保温所需的人工、机械等费用；外窗**按项目部要求做成企口。施工过程中的垃圾清运(至指定地点)；塔吊使用照明灯（LED光源）的灯具及电源线的安装（材料由甲方提供）；垃圾通道的安装、拆除与维护；**花纹钢盖板或木板（盖板需刷漆）的施工与维护；**挡水坎的砌筑；基础底板、顶板后浇带两侧砌灰砂砖、抹灰，上盖模板及盖板刷漆等可推测的所有结构有关的工作；与结构施工有关的下返梁、集水坑、基坑、下返柱帽、后浇带等不规则部位的人工开挖及清运、边坡处理、施工措施（砌砖、抹灰及防水保护层）；防水导墙顶以下的肥槽回填；防水导墙、上返梁等防水部位的立面及压顶的抹灰处理；底板防水甩头的塑料布保护层。外墙及顶板后浇带的预封闭盖板的预制板的制作和安装，防水保护层的基层处理。 l 人工费 ·完成发包范围内工作需要的全部人工，含钢筋机械连接人工费、钢筋焊接连接人工费（电渣压力焊、闪光对焊等）、钢筋绑扎人工费、含钢筋现场收料人工费、含模板制作安装所需人工费、含工完场清及竣工验收时的竣工清理费、含为实现质量目标（实测实量合格率确保不小于**%。）及抢工要求所需的人工费、因冬雨季施工、法定节假日及政策性停工期间导致的人工降效及为满足冬雨季施工所投入的人工费、含自身所需周转材料场内（指租赁站、施工现场）装卸车、码放、清理、退料、装车所发生的人工费、含结构成品保护（包括柱子阳角、楼梯踏步、混凝土墙面等）所发生的人工费、含施工交界面（包括但不限于主楼、裙房、高低跨等）的临时防护所发生的人工费、含施工责任区及生活区内文明施工（现场道路硬化及防尘洒水覆盖、卫生清理）等发生的人工费等； ·包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留**、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；承台坑、基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、电梯基坑等部位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）； ·钢筋加工绑扎：包括但不限于所有场内外加工厂内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内外运输、倒运用工、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装；钢筋制作和绑扎所需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的调直、除锈、无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的钢筋绑扎等； ·铁件制作安装由承包人按发包人提供的施工图纸、方案、通知制作安装；铁件使用的钢材卸车、搬运、切割、加工、焊接、防腐防锈及面漆处理；加工后挂标识牌分类堆放；加工成型的铁件的二次搬运、安装固定等（包括但不限于人防门吊钩、电梯机房预埋件等），同时也包含*条内容，互相补充。 ·止水钢板及橡胶止水带由发包人采购，承包人加工安装，质量标准符合甲方的要求；按安装长度切割、焊接、安装固定；余料送堆场分类整齐堆放。 ·混凝土浇注：包括但不限于后浇带、膨胀加强带、施工缝的处理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、剔凿处理以及所有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；结构预留洞、施工措施孔洞、预留**（所有***mm以上的孔洞）的安全封堵及机电专业预留**的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于一次）；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、混凝土浇筑所需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下落自由高度所采取的质量保证措施；无论垂输机械无法达到的盲区小范围的混凝土浇筑；其它涉及混凝土工程的一切工作等； ·为配合其他专业承包商、业主指定承包人的施工所需付出的人工费用，如：为配合机电施工方的已完成品未完半成品的保护工作等；天棚辐射管成品保护（具体要求详见附件十七） ·肥槽回填至砖胎膜顶标高所需的费用； ·其它专业开槽后的恢复工作的人工费用； ·为完成承包范围内工作所需付出的材料（含全部甲供材料、设备）场内卸车、二次搬运、冬雨季施工增加的人工费用； ·为保证施工现场达到发包人的要求，需由投标人完成的现场文明及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工（成立现场文明施工小组*-*人）； ·投标人生活及生产、场外马路责任区内的日常打扫、清理及安全保卫工作（如生产、场外马路责任区卫生由招标人另行派人打扫，则按零工单价从投标人工程结算款中扣除，生活区卫生若由招标人统一安排人员清扫，按每月卫生总费用进行按各分包入住工人数量进行摊销，投标人应每月**号向招标人缴纳卫生费用，逾期缴纳的，从投标人工程结算款中双倍扣除）； ·承包工程所使用的甲供材料、设备的现场堆放及保管工作； ·满足合同约定的质量及工期目标而应由投标人承担的人工费用。包括现场因业主开发节奏不同而不能同步施工导致得费用增加 ·配合招标人试验人员制作试块、取样等发生的人工费（专人配合发包人）; ·现场临时库房及加工车间、垃圾站等搭设所发生的人工费； ·配合招标人现场管理所发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费及突发事件处理时配合使用人工费； ·招标人《现场材料管理制度》中规定的投标人看护现场材料及周转材料所发生的人工费;含招标人对投标人人员入场教育、安全教育、职业技能培训、各种应急演练等所发生的误工费用； ·由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目正常施工运行的人工费等。 ·成品保护：劳务投标人应提供必要的人员、材料和设备用于工程（包含场内所有其他分包及自身已完及未完工程的材料、设备的看管责任，成品保护截至日期为项目竣工验收）的成品保护。 对已施工得天棚采暖成品保护（具体要求详见附件**） ·临建、现场办公室和办公条件：劳务发包人提供其满足劳务投标人需要的生活用房、施工用仓库以及办公用房等。劳务投标人应为其所有进场人员的合理安排上述劳务发包人提供的临时设施，并按招标人要求配备住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。劳务投标人的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务投标人的报价中应包含其临建设施在劳务发包人要求的情况下从现场拆除并场清的费用。 ·系统调试所需的全部费用。 ·安全措施性费用必须能够满足劳务发包人及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用。 ·劳务投标人所报费用包含能够保证本工程调试、验收要求。 ·劳务投标人报价应当包括为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、卫生所发生的费用。 ·合同价格应包括完成本招标文件所有内容可能会涉及到的费用的总和。合同价格中还应包括人工费上涨、维护、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。 ·.现场临时停工所造成的误工、机械停滞等费用。 ·所使用进场材料和周转材料的二次倒运；材料的进场卸车、周转材料的退场时归类码放、清点数量及装车；按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养；工完场清、建筑垃圾清理至发包人现场指定地点。 ·为配合安全文明施工，政府部门、局及公司、CI检查等各种检查所发生的包括但不限于材料堆码、倒运、场地清扫等费用，已含在综合单价、总价中。 ·夜间施工降效；冬雨季施工降效；超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工。 ·配合发包人现场试验（包括取样、场内运输、制作、装卸车等）。 ·配合塔吊吊、卸的人工（配置满足要求的信号工若干）。 ·成品及半成品保护。 ·与其他分包单位的配合。与一期工程及各业分包交叉作业所产生得施工降效；无条件响应地上部分新旧铝模板搭配使用所需用工，周边环境特殊性导致得日施工时间段安排所需费用， ·电梯基坑、排水沟、地源热泵管沟挖土砌筑回填、集水坑与斜坡之间采用砌筑砖胎膜方式、砌筑完成后并将砖胎膜与周围边坡空隙采用回填土或砂，费用包含在总价中。 l 中小型机具费 ·除招标人提供 塔吊、混凝土泵、汽车泵以外的为完成分包工程所需的全部机械费、机具费及冬雨季施工期间所增加的机械费。含二级以下电箱及所需电线、电缆及节能照明器具等。 ·辅材费包含内容：除钢筋、混凝土、模板、木方、钢管、扣件、油托、砖胎膜、钢方通或钢包木、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、成品防护、冬雨季施工及满足冬雨季施工所需的所有材料由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、电焊条、模板脱模剂、养护剂、后浇带钢丝网、等所有辅材。 l 周转材料 模板、木方等材料在施工现场内外的制作、安装及拆除、装卸车、码放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情况均不再进行调整。 承包人根据工程需要要求发包人专业承包提供的周转材料，由承包人与周转材料专业承包双方点清数量并进行周转材料照管，丢失、损坏由承包人自己承担。详见附件十周转材料使用协议。 承包人自行购置的为完成本分包工程所需的材料应满足发包人的质量标准，现场不允许使用质量不合格的材料。发包人有权对承包人购买材料进行质量检验、要求分包人拆除不合格品、替换分包人采购的不合格材料，并从其任何所得款项中扣除购买及替换其不合格材料所发生的费用； 投标人自行购置的材料应满足图纸及相关规范要求，不合格材料禁止使用。招标人有权对投标人购买材料进行质量检验、如发现有不合格产品，投标人应无条件拆除、替换不合格品，所产生的一切费用，由投标人自行负责。 第六条 工程劳务分包承包费结算与支付： *.* 对分包实行按甲方节点支付，依据每月形象进度及工长签字确认单，根据现场每个节点实际完成工作量乘以综合单价得出总额按约定比例进行预结，零星用工部分每周办理签字手续，当月办理结算，逾期不予办理。 *.*采取综合单价方式的： *.*.*遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：按实际完成工程量乘以合同对应的综合单价，对于以建筑面积计算工程量的费用项目，如未形成建筑平米的则不计算费用，已形成建筑平米的部分按合同对应的综合单价计取，计算规则为 *******定额计算规则，不再计取任何管理费、利润及税金、规费、安全文明施工费等取费。招标人保留向投标人追责的权利。 *.*.*双方约定，本合同的计算规则参照****年***建设工程预算定额。特注：其中建筑面积计算按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、夹层、车库坡道出入口露天部分、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在总价中，不再另计算。阳台无论何种型式一律按**%计算。结构层高无论多高均按一层面积计算。 *.*结算总额＝实际图纸施工建筑面积（结构外边线）×建筑面积综合单价包干+零星用工、预算外签证—扣款。 注：本投标报价含税金，计税方式为简易计税。承包人向发包人提供的发票必须是工程所在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。支付承包人工程款时，承包人必须提供工程所在地开具的完税发票，如因发票原因导致发包人无法抵扣税金，发包人有权拒绝付款。 *.*按图施工之前下发的洽商变更均视为图纸的一部分，所产生的费用不予计取。 *.*因设计变更或工程洽商导致已施工完的分部分项工程拆除可以按签证方式进行增减， 按*******定额规定的计算规则计算工程量： *.*.*人工费：将洽商变更工程量套用*******定额工日数量×（综合工日单价 元/ 工日）。 *.*.*辅助材料费：将洽商变更工程量套用*******定额所包含约定的定额辅助材料费，不含甲供材料； *.*.*机械费：按*******定额所包含约定的定额机械费，不含甲供机械； 有效签证调整金额=A+B+C，不计取管理费、利润、税金、税金等费用。 关于现场签证的特别说明 投标人必须在现场发生合同外签证后的*日内，按招标人的统一表格填写工程签证单，并报招标人项目部，签证单字迹要清楚工整，必须有编号（编号不得重复，重复编号的签证单全部无效）；签证单必须签字齐全后才为有效签证；签证必须在每月**号之前签字完成，并与商务部进行核算，如有延迟，将视为自动放弃此签证，不再计取逾期签证费用。对签证内容的描述须详尽，必要时应附有图纸及工程量计算式。 下列签证单属无效签证单： 未按招标人规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替的分包签证。 未按表格内容填写，或内容填写不完整的签证。 签字不全的签证单。 未经项目部认可的任何形式的补贴、补偿费用的签证。 签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。 按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证。 未经认可的点工单价。 超过签证时效和竣工突击补签的签证。 对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。 只有有效签证单才能得到结算，无效签证单不能得到结算，对已在招标人项目经理部结算的无效签证单，招标人公司商务部门在复核时将予以扣除。 甲、乙双方每周一对本周内所有签证单按时间顺序予以登记、编号，并及时予以处理。 *.*如投标人未完成结构穿墙螺栓封堵（含防水涂料）、结构剔凿修补等工作，按照*元/建筑平米在投标人结算中扣除。 *.*上述现场工程师、生产经理、商务经理、项目经理签字认可的结算依据必须经过发包人相关部门及领导审核，并最终以发包人的法定代表人签字盖章的结算单为准。 *.*合同价款的支付方式为：无预付款，每月**日投标人向招标人提交月度结算资料（由招标人提供统一格式，并包括每月洽商调整量）和工程进度款报告，并按月与招标人办理月度结算。每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为：根据业主拨付资金情况，每月支付招标人确认工程量的 **- **%，工程完工并办理竣工结算后结清（扣除保修金额后的）全部款项。剩余*%工程款保修期满后一次性付清，月度结算由于投标人原因没有完成的，不予支付上月工程款。遇有招标人资金困难，可双方协商，酌情延后支付。 招标人拨付工程款支付形式：银行转账或商业承兑、银行承兑、票据。 *.*自收到投标人依照约定提交的结算资料之日起，发包人应积极组织发包人和投标人双方的相关人员进行核对并制定审核计划（应该在竣工当年完成结算），如果双方最终不能按计划达成一致，双方可以按本合同第**条约定方式解决。 *.**结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起发包人和投标人双方应就剩余价款制定付款计划。合同价款的支付应当按发包人财务要求的形式办理。 第七条 投标须知 *.*投标文件组成： *.*.*企业营业执照、资质等级证书、安全许可证、法人委托书；授权委托书必须授权给施工队长（与投标书中人员保持一致），标书中要包括施工队长的目前在施工程情况介绍，并附相应项目经理的推荐证明材料及施工队长证复印件。 *.*.*项目经理部（施工队）组织架构名单，项目经理及主要管理人员在近两年内施工过长城杯金奖工程，劳务分包企业近期所施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料一览表。 *.*.*承诺书：应包括承诺达不到质量目标、工期目标、安全文明施工目标和企业CI形象目标和招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到***政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时，如何承担相应的经济和社会责任详见附件三《承诺书》； *.*.*投标报价； *．*．*．*投标方通过对招标方现场考察，结合企业自身的综合实力。依据*******定额及招标方特别注明的计算规则，以所施工部位的全部工作进行投标报价； *．*．*．*投标价中应当充分考虑为实现质量目标、工期目标所发生的人工费用，与业主及招标人指定的专业分包配合所发生的相关费用等； *．*．*．*投标报价应考虑有可能因其它专业失误引起的返工风险； *．*．*．*投标报价中还应考虑结构施工中遗留的问题； *．*．*．*施工组织设计须附项目经理部人员、资质，中标后人员不得随意更换； *．*．*．*投标报价应严格按照回标表格的形式进行报价，此表格可由投标人按同样格式复印或扩展。 *．*．*．*投标单位按照****年*月*日起执行国务院发布的《保障农民工工资支付条例》（详见附件十八），足额发放民工工资。如年底投标人因拖欠民工工资而引起民工找招标人闹事情况发生，有一起事件，招标人即可在结算中扣除投标人**万元作为罚款； *．*．*．*投标人中标后首先确保每月发给民工不少于地方标准****元/月，并实行实名制，具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建二局第三建筑工程有限公司的《劳务分包实名制管理办法》。 *.*.*.* 招标人开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。投标单位实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。 用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存*年。 书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。 用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。 *.*.*劳务项目投标书(一正两副)详见附件二； *.*.*施工方案（包括质量保证措施、劳**计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求、项目管理成员等）； *.*.*投标人业绩情况（包括获“建设部荣誉称号”、“中国建设鲁班奖”以及同类工程施工经验）； *.*.*投标人实力情况（包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率）。 *.*招标人将于 ****年 月 日 **:** 时整在 中建二局第三建筑工程有限公司六楼生产**管理部 发放招标文件（地址：******海鹰路*号院**号楼）；中建二局第三建筑工程有限公司 召开招标答疑会，时间以通知为准。 *.*投标截止时间为*** 年 月 日 **:** 时，投标人应将投标文件密封，需填写密封日期，按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于 *** 年 月 日 **:** 时前送达 中建二局第三建筑工程有限公司 （地址：******海鹰路*号院**号楼）。 *.*投标人在获得招标文件后，如果有问题需招标人解释和答疑的，应在开标会议前，向招标人提出书面质疑文件。 第八条 开标须知 *.*本工程于 *** 年 月 日 **:** 时在 中建二局第三建筑工程有限公司开标（地址：******海鹰路*号院**号楼），请各投标人准时进入会场。 *.*开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不进入评标。 *.*.*投标文件未按招标文件要求封标的； *.*.*投标人未按投标文件规定交纳投标保证金的； *.*.*投标文件少于招标文件要求份数； *.*.*投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合； *.*.*投标报价金额或单价超过标底合成价的-*%至+*%以外； *.*.*投标文件未承诺招标文件管理目标； *.*.*投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。 *.*.*投标文件内容不全，关键内容字迹模糊，无法辨认的。 第九条 评标和中标须知 *.*本工程由招标人组织的评标委员会进行评标，评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。 *.*本工程按〖中建二局招标评标表〗进行评标，并评出中标人。 *.*投标人一旦中标不能在限定时间内与招标人签订合同的，视为自动放弃，投标保证金不退还。 *.*招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。 *.*招标人将本工程的招标投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案，得到回复通过后，向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。 *.*中标人须在接到中标通知书之日起*日内到相关建设工程专业劳务发包承包中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。 *.*投标人应当任命一名代表（项目经理必须是在***备案、注册的人员）常驻现场，以代表投标人行使和履行本合同约定的投标人的所有权利和义务。除非与发包人书面协商一致，投标人不得更换或撤回任何管理人员，否则由此发生的一切后果均由投标人承担。 第十条 附件 附件一：项目钢筋进场管理 附件二：《劳务项目投标书》； 附件三：《投标报价明细表》或《劳务招标单项工程清单项目表》； 附件四：《承诺书》； 附件五：《法人授权委托书》； 附件六：《投标文件签署授权委托书》； 附件七：《法定代表人身份证明书》； 附件八： 关于主体工程实测实量承诺； 附件九：安全管理 附件十：《建设工程施工劳务分包合同》； 附件十一：《中建二局劳务招投标评分标准》 附件十二：模板工程体系概述 附件十三：工程施工段划分 附件十四：工程平面布置图 附件十五：脚手架体系概述 附件十六：劳**计划、施工进度计划 附件十七：天棚采暖成品保护 附件十八：《保障农民工工资支付条例》 附件一： 万国家园项目钢筋进场管理 劳务单位在收到项目下发钢筋加工单时，应由技术人员及时进行核对，若有疑问应立即与项目技术部联系，由项目修改或补发钢筋配料单。劳务单位派往钢筋加工厂驻场人员一名，由加工厂提供住宿，其他自理。劳务驻场人员在钢筋加工过程中进行监督协调，每次钢筋将要运至施工现场出厂前，由劳务驻场人员及钢筋加工厂人员进行清点，符合料单方可出厂。为避免运输过程中及出厂清点时发生疏漏，在钢筋运至施工现场后，劳务单位再次对进场材料进行清点，**小时内发现材料不符或缺少，在**小时内通知钢筋加工厂，钢筋加工厂应立即派专人到现场与劳务单位及总包核实，如材料不符或缺少属实，则由钢筋加工厂承担不符或缺少材料；如超过**小时劳务单位未进行清点或超过**小时才清点发现问题的，则此部分材料由劳务单位承担。 附件二 劳务项目投标书 工程名称 **万国家园项目二期工程 投标人 （盖章） 企业资质类别 等级 企业法定代表人 （盖章） 施工队长 技术负责人 职称 编制日期 年 月 日 附件三 投标报价汇总表 序号 标段 项目名称 单位 面积 税前单价（元/m*） 税前总价（元） 税后单价（元/m*） 税后总价（元） 一 合同内项目 元 *****.** *.* *#，*#地下部分及地库 元/m* *****.** 二 合同外项目 暂估工程量（工日） 税前单价（元/工日) 税前总价（元） 税后单价（元/工日） 税后总价（元） 计日工 *** 窝工（连续停工超过**天以上） *** 定额工 其他项目小计 - 小计 （一+二）总金额（元） 小写： 大写： *、签证、零星工不分工种、不分大小工。日单价每工日工作时间**小时，工日单价包括但不限于：人工费、管理费、利润、税金等； *、投标人施工范围（面积）界限划分若后期改动，投标人应无条件接受，造成增加的费用含在总价中； *、“投标报价汇总表”中的“合同内项目”中的综合单价为清单报价表折算过来的建筑平米单价，为暂估单价，仅供评标对比用，结算时按清单报价表中各分项的综合单价进行结算。 *、现场因各种因素导致的**天以内的停窝工费用包含在综合单价内，结算时不调整；累计**天以上的停工天数必须由项目部签字确认，工日价格按窝工单价计取，如分包过程中未上报则视为放弃； *、施工工期****天以内的分包管理费包含在包含在综合单价内，结算时不调整；超过**天以上的工期**与项目部双方协商补偿管理费增加的成本； 一、 劳务分包报价表 地上结构劳务综合单价组成明细 承包方式：人工+辅材+小型机具 建筑面积：*****.**m* 金额：元 需提醒的包含内容 序号 工程内容 单位 含量 不含税单价 不含税建筑平米单价 一 不含税人工费（*+*+*+*+*+*+*+*+*） * 人工清槽、打钎拍底 m* * * 砖胎膜砌筑、抹灰 m* * * 地下室外墙及底板找平层及防水保护层 m* * 平面、立面 * 钢筋安装 Kg/m* ** * 混凝土工程 m*/m* *.** 布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动维护、疏通和清理 * 模板及支架工程 m*/m* *.** 刷脱模剂、含内支撑 * 防水封堵 m* * 内外墙穿墙杆洞防水封堵 * 特殊工种费 m* * 电工、焊工、信号工等 * 安全文明措施费 m* * 配合各级检查、工完场清、临边**防护、安全通道、防护棚 二 不含税辅材、小型机具费 m* * 发包人提供的材料、大型机械以外的其他所需材料及机具 三 不含税管理费 m* * 按要求配备各类管理人员 四 不含税利润 m* * 五 不含税综合单价(一+二+三+四） m* * 六 税金（五*税率） m* * 适用增值税率 % 七 以上含税综合单价小计（五+六） m* 八 其他项：外架工程（综合单价） m* 地上部分西单元（*~**轴）从四层楼板开始，中单元及东单元（**~**轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚手架由专业厂家施工 九 工程含税综合单价合计（七+八） m* 备注： *、承包人根据施工图纸自行测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完成的含量有所偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 *、利润分包自行填报。 *、综合单价均视为已考虑后期因招标图纸与现场实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（包括但不限于该表中所列的各项费用及招标文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； *、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳**不足，发包人有权进行对其承包范围工作另行划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此向发包人进行费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； *、若请单表中某一项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作由发包人另行分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； *、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票必须是工程所在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 地下结构劳务综合单价组成明细 承包方式：人工+辅材+小型机具 建筑面积： *****.** m* 金额：元 需提醒的包含内容 序号 工程内容 单位 含量 不含税单价 不含税建筑平米单价 一 不含税人工费（*+*+*+*+*+*+*+*+*） * 人工清槽、打钎拍底 m* * 主楼楼座范围为CFG桩专业承包工程 * 砖胎膜砌筑、抹灰 m* * * 地下室外墙及底板找平层及防水保护层 m* * 平面、立面 * 钢筋安装 Kg/m* *** * 混凝土工程 m*/m* *.** 布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动维护、疏通和清理 * 模板及支架工程 m*/m* *.** 刷脱模剂、含内支撑 * 防水封堵 m* * 内外墙穿墙杆洞防水封堵 * 特殊工种费 m* * 电工、焊工、信号工等 * 安全文明措施费 m* * 配合各级检查、工完场清、临边**防护、安全通道、防护棚 二 不含税辅材、小型机具费 m* * 发包人提供的材料、大型机械以外的其他所需材料及机具 三 不含税管理费 m* * 按要求配备各类管理人员 四 不含税利润 m* * 五 不含税综合单价(一+二+三+四） m* * 六 税金（五*税率） m* * 适用增值税率 % 七 以上含税综合单价小计（五+六） m* 八 其他项：外架工程（综合单价） m* 九 工程含税综合单价合计（七+八） m* 备注： *、承包人根据施工图纸自行测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完成的含量有所偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 *、利润分包自行填报。 *、综合单价均视为已考虑后期因招标图纸与现场实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（包括但不限于该表中所列的各项费用及招标文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； *、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳**不足，发包人有权进行对其承包范围工作另行划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此向发包人进行费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； *、若请单表中某一项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作由发包人另行分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； *、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票必须是工程所在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 附件四 承诺书 致： 中建二局第三建筑工程有限公司 感谢贵单位给予我公司参加_______________________________劳务分包投标的机会，我公司保证在施工过程中服从总包管理，积极配合总包工作，信守合同条款，现承诺如下： *. 招标文件的确认：对贵公司的招标文件内容我公司均已确认。 *. 施工工期： 保证满足总包对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按总包进度施工，确保在投标工期内完成施工任务。提前完工不奖励。延后则扣除建筑平米单价*元/日。 施工质量： 符合国家要求“合格”标准，实行班长旁站指挥，严格实行交接验收手续，质检员跟组检查，达到业主及招标人所要求的质量等级。 *. 安全文明： *） 我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。 *） 遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；实行项目经理负责制，制定现场安全文明措施，专职安全员全面负责落实并跟踪检查，达到***安全文明工地的标准。 *） 如果我单位中标，我方保证在招投标工作结束后七个工作日内把劳务分包合同签订并备案完，把工人的劳动合同签订完，把实名制卡办理完。其中劳动合同签订率达到***%，在施工高峰阶段特殊工种上岗持证率达到***%。 *） 生活区宿舍床架搁置整齐，床上用品干净整洁，叠放整齐，每天安排人员打扫干净；食堂内配置冷藏箱，生熟品分开储藏，炊事员持健康证上岗；生活区由专人负责管理，保证员工有一个良好的生活环境。 *） 认真组织施工作业人员，建立强有力的管理班子和有技术、有纪律的作业人员，特殊工种持证率要求达到***%。保证工人生活费的发放及工资的兑现，确保每月发给工人的工资不少于****元/月，并且设立劳务管理员。 *） 严格遵守国家和地方环境保护法律、法规及总包的环境方针，完成环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO****认证标准要求。 *. 工程造价： 一旦我方被贵单位录用为该工程的劳务分包单位，我方将遵守招标文件中的内容签定劳务分包合同，严格履行招标文件和合同的相关条款，决不会无理取闹索要不合理费用。 *. 管理模式： 项目管理班子采用项目经理负责制，设专职的劳**管理员，对施工作业人员严格按实名制管理模式进行考勤，每月考勤表、工资表上墙公布，工资发放到每个作业人员手中。 *. 材料管理： *） 甲供材料按计划领用，按相关规定签定协议。 *） 乙用周转材料、辅助材料及机具须符合***相关规定要求，对合格证、检验证等有关资料及时报送招标人。 *. 履约保证： 一旦我方被选中,在签订劳务合同前向招标方交纳*****元人民币履约保证金，以确保招标方的合同目标。并积极配合总包单位，做好本工程的一切相关工作。严格执行总包在进度、质量、安全文明施工的指令和制度，并满足职业健康及安全卫生标准，严格按照环境保护协议书执行，兑现合同约定的相关事宜。 ______年____月____日 承诺单位： 附件五： 法人授权委托书 本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 为我公司签署 XXX(总包备案合同的工程名称）项目 XXX分包工程 投标文件的法定代表人授权的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本工程的投标文件真是有效。 本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在授权范围和期限内，被授权书所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。 一、委托人 信息： 法定代表人： （手签并加盖公司章）委托日期： 身份证号码： 职 务： 联系 电话： 传真号码： 信箱 地址： 邮政编码： 法定代表人 身份证正面 法定代表人 身份证反面 二、被委托人信息：（法定代表人参加时不需提供此信息） 被委托人 ： （手签并加盖公司章）职 务： 身份证号码： 联系电话： 被委托人 身份证反面 被委托人 身份证正面 信箱 地址： 邮政编码： 附件六： 投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 的 为我公司签署 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在授权范围和期限内，被授权书所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖章） 法定代表人： (签字盖章) 授权委托日期： 年 月 日 注：法定代表人签署投标文件时不需提供此委托书。 附件七： 法定代表人身份证明书 单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓 名： 性别： 年龄 职务 系 的法定代表人。 特此证明！ 投标人： （盖公章） 日 期： 年 月 日 附件八 关于主体工程实测实量承诺 感谢贵单位给予我公司参加_______________________________结构劳务分包投标的机会，若我单位中标，将严格按照以下技术标准（即招标人的实测实量质量要求标准）实施并保证达到该表要求的质量标准及评分。 招标人会分阶段的对其进行评分，得出平均分： *、投标人所施结构实测实量合格率须≥**%以上； *、投标人所施结构实测实量小于**分时，将处以 * 元/m*（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。 技术标准 人员要求：要求各标段施工队配备至少*名实测实量人员； 技术要求： 一、顶板水**： *、支设模板前，在结构墙上弹出结构*米控制线及顶板模板上口线； *、顶板模板支设完成后，钢筋绑扎之前，对顶板模板水**用红外水平扫描仪进行第一次测量并调整； *、钢筋绑扎完成后，混凝土浇筑之前，对顶板模板水**用红外水平扫描仪进行第二次测量并调整； *、混凝土浇筑过程中对模板水**进行实时测量并校正； *、模板拆除后，对顶板水**进行复测； *、上述各阶段测量、调整及数据收集整理工作由劳务队实测实量人员负责，总包质量人员抽检，最终资料报总包资料室存档备查。 二、钢筋定位：主体结构施工全过程使用水平及竖向梯子筋（竖向钢筋直径≤**mm）； 要求顶模棍（筋）用切割机下料，保证尺寸的准确性，端部刷防锈漆 。竖向钢筋的定位筋放置在混凝土浇筑高度上口***mm； D-* 定位箍上的短钢筋头焊接位置根据现场放大样结果确定，放置高度为混凝土浇筑高度上口***mm，柱混凝土浇筑完成后，取下定位箍清理干净留待下次使用。 三、钢筋连接： 管理要求：要求机械钢筋钢筋必须采用无齿锯切割钢筋；直螺纹接头施工队***%自检后报总包及监理抽检； 工艺要求：绑扎及机械连接钢筋满足图纸、规范及项目部下发方案之要求； 四、钢筋绑扎间距：不定期抽测（国家标准） 五、漏浆、烂根控制：内墙体两侧楼面压光***mm，浇筑前铺设**-**mm同标号去石子混凝土； 六、裂缝 *、严格执行“拆模申请”制度，无拆模令不可私自进行模板拆除工作； *、有害裂缝：确保单体楼做内有三层（冬施四层）完整顶板模板支撑体系，不可随意拆除水平杆等构件，杜绝有害裂缝产生； *、一般开裂：楼板、地坪的混凝土施工应严格执行方案要求，混凝土养护不应少于*天，其中缓凝混凝土和防水混凝土养护不得少于**天。其抹压方法和要求如下： 第一遍：混凝土随铺、随振、随刮抹，用*米刮杠按标高线将混凝土刮平抹平。（混凝土厚度大于***mm时宜采用插入式振捣器，小于***mm宜采用平板振捣器） 第二遍：混凝土初凝前（大约*-*小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），用木抹子进行搓、压平，或磨光机磨平，要求不漏压，做到压实、压平，脚印等坑痕均应填补压平。 第三遍：混凝土终凝前（大约*-*小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时限可用木抹子搓平，然后用铁抹子压光，最后扫毛，扫毛纹路应方向一致。覆盖塑料膜进行养护（浇水应根据混凝土失水情况适时安排）。（由于未执行上述施工工艺造成的非有害裂缝长度超过***mm，处罚**元/处；） 七、截面尺寸 *、严格执行项目质检部及我公司质量技术部关于实测实量的相关要求； *、除做好放线定位工作之外，还务必做到在混凝土浇筑过程中由实测实量人员对模板定位进行实时监测并调整纠偏； *、模板拆除后，对截面尺寸进行***%复测，数据报总包资料室归档备查； 八、表面平整度 要求同第七条 九、垂直度 要求同第七条 十、门窗**模板 *、门窗洞模板制作时均应加设八字支撑和十字支撑（门洞高度≤***时，设一道十字支撑； *、门窗**模板固定时，四周均应利用墙、柱钢筋增加的附加钢筋进行焊接加固，其中每边不得少于两个加固点，加固点间距不得大于***mm。具体做法见下图： 十一、降板 *、当降板高度小于***mm时直接埋设钢框模板，待混凝土强度达到*.*MPa时可拆除并做好成品保护； *、当降板高度大于***mm 时，采用定型钢模板并按边板边梁进行支设斜撑加固，不可用铁丝对拉固定。 十二、外墙穿墙孔封堵 *、在墙体穿墙孔内用干硬性细石混凝土（内掺微膨胀剂）进行封堵严密； *、对封堵的孔洞表面进行收抹平整； *、在外墙外侧涂刷一道Φ*****.*（厚）聚氨酯防水涂膜。 十三、外墙、楼梯间及电梯井部位水平施工缝 *、楼板下墙体混凝土浇筑高度应高于楼板底标高**mm； *、外墙楼板外侧模板支设应利用墙体穿墙杆进行支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防止漏浆；而且楼板外侧应高于楼板混凝土顶标高**mm，模板上口应水**直； *.楼板上墙体外侧模板应下包混凝土**mm,利用板下墙穿墙杆进行支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防水漏浆。 十四、施工缝处理 水平、竖向施工缝的须按方案要求进行切割处理。 十五、实测实量标准 国家标准及当代标准实测实量要求 附件九 安全管理 一、安全防护用品管理 安全帽分色管理： 白色安全帽 ：一般管理人员 红色安全帽：HSE管理人员 黄色安全帽：作业人员 蓝色安全帽：特种作业操作人员 二、人员统一着装： 分包管理人员：荧光绿马甲 工人统一着装： 普通工种：橘黄色马甲 特殊作业人员：蓝色马甲 三、防护设施执行标准 现场库房设置 *、库房内配备成品货架，货架上材料分类分规格码放整齐，货架上粘贴材料名称。 *、安排专人对库房进行日常管理。制定库房安全管理制度，库房内配备不少于*具灭火器。 *、一般物资库房内严禁存放油料、油漆等易燃易爆危险品，库房内照明安装防爆灯具。 设备设施编号管理 现场涉及的台式机械、手持电动工具、临电设施（包括三级箱、流动电箱）吊笼、布料机、工具箱、现场库房、加工棚等均实行分类分单位统一编号管理，便于现场隐患排查的及时定位整改落实。 零散物料使用吊笼吊运，总包项目部编制吊笼加工制作方案，经监理审批后实施，分包单位须按照总包项目部编制的吊笼加工措施制作加工吊笼。吊笼正式使用前须经总包安全部验收，验收合格的吊笼上粘贴吊笼使用安全须知、验收合格标识及限重标识，并按所属单位进行编号管理。 预留**防护 长边尺寸＜***cm的预留孔洞： 进行盖板防护。防护盖板随着施工进度及时安装、固定。盖板保持四周搁置均衡，并用钉在盖板上的木方顶紧**边框。防护盖板上表面刷红白相间警戒色油漆，上面喷涂“严禁挪移”，盖板上留设可开启式翻板用于上下楼层穿电缆及小型材料传递。 中小型机械安全防护 *、砂轮切割机制作铁质接火防护罩。 *、施工现场采用封闭式彩钢板房木工加工棚，有防火、防尘、降噪措施，并摆放不少于*具有效灭火器，木工棚内照明安装防爆灯具。 *、制作交流电焊机专用吊笼，吊笼上设置灭火器及电焊机专用电箱安放架，吊笼上部焊制*处Φ**一级钢吊点。 *、现场台式机械均配备专用控制箱。 *、手持电动工具均须经总包安全部验收合格，粘贴验收合格标志方准使用。 人字梯使用管控 *）人字梯长度不大于*米 *）加工制作木梯的材料要使用结实无疖的木料，做梯子木方的截面要有足够承载的负荷力。（梯梁截面不得小于****Ｘ****） *）梯阶的距离不应大于**厘米，截面不得小于****Ｘ****，梯子的踏板须嵌在梯梁上，使用钉子固定踏板的必须使用双钉以上固定，同时根据梯子高度，在适当位置的踏板下放设置斜撑。 *）人字梯使用时上部夹角以**°～**°为宜，木梯连接铰链必须牢固，由通长螺杆固定，外侧设置铁板加双螺母固定。 *）梯脚应包橡胶或采取其它的防滑措施。梯脚底部应垫实，不得垫高使用。 *）铁质人字梯须焊接牢固，不得使用直径**mm以下的钢筋和*cm以下的方管制作。顶部铰轴使用铁管直径不小于**mm，合页必须坚固耐用。 *）成品人字梯不得使用可伸缩式，梯身须坚固耐用。 *）各类人字梯下方须设钢丝绳紧固绳卡安全链或不小于*cm宽帆布固**全链。 *）人字梯须经总包安全部验收合格，并在梯身粘贴、喷涂验收合格标识方准使用。 马凳使用管控 *）马凳制作高度以*-*.*米为宜，长度不得超过*.*米。 *）制作马凳的材料使用*X**cm木方、竹胶板,各部位加固须使用双钉以上固定。凳身一侧须设置斜撑防止结构变形。 *）马凳须经总包安全部验收合格，并在马凳上喷涂验收合格标识方准使用。 临时用电安全管控 *、现场统一使用全新标准电箱，三级箱以上有腿电箱须在箱腿上加设用于接出电源线临时固定措施的绝缘杆，三级以上电箱设置内门并上锁，内门钥匙有专业电气工程师保管，杜绝违规接电现象。电箱内门粘贴周巡检记录，临电维护人员须每周巡检并及时在记录表上标识巡检情况。 *、现场加强照明严禁使用碘钨灯，须使用LED、草坪灯等照明灯具，LED灯须经总包安全部验收合格并实行编号管理。 *、各阶段施工的临时用电电缆严禁在地面明敷，须采取沿墙绝缘挂设或架空绝缘挂设措施。结构施工阶段，分包单位须加工制作高度不低于*.*米的三角形电缆绝缘架设支架，用于作业面电线的绝缘挂设。或使用角钢制作绝缘支架，用于末端电线、电箱绝缘挂设。 低压照明线路架设pvc管钢筋在墙面固定，低压灯头设置符合规范要求。 *、现场所有分包单位必须配备专职维护电工，总包及分包专职临电维护人员须每周对现场三级箱以上电箱进行全面巡检，并在箱门内侧每周巡检记录上记录巡检情况，发现漏电开关失效的须及时更换。 易燃易爆物资存放与管理 *、 油漆、稀料等易燃易爆危险物品专设库房分类存放，库房应用非燃材料搭设，库房内须安装防爆灯具照明，设置防火防爆警示标牌，易燃易爆危险品管理制度上墙。易燃易爆物品库房须设置至少*个灭火器。氧气、乙炔瓶和汽油等易爆危险物品严禁现场存放（不能过夜和现场储存）。 生活区管理 *、生活区实行男女宿舍分开居住，严禁擅自在宿舍内设置任何隔间，严禁擅自在集体宿舍内男女混居。项目部设立幸福小家，本现场双身农民工提供结婚证、身份证复印件，由分包单位生活区管理员向总包生活区管理员提出申请，经批准后可入住幸福小家。 *、每间宿舍摆放*张床，满员住宿指标为**人，分包单位须自行配备床下铁柜及鞋架方准入住。宿舍内最里侧床用于摆放行李物品。每间门口张贴宿舍成员公示卡。宿舍内严禁卧床吸烟，宿舍内床上用品统一设置，床头须挂床头卡，每间宿舍统一配备灭烟筒、垃圾桶。宿舍内须保持清洁卫生。 *、生活区宿舍严禁随意私拉乱接电源，严禁使用热得快、电热毯、电炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，一经发现当场收缴并严肃处理。 *、在生活区设置生活大食堂，为居住在生活区的人员集中供餐，严禁私设小食堂做饭。 施工现场标准项： 栏杆式楼梯临边防护（组装式防护栏杆）。 基本要求： *、**临边（≦****的**）和楼梯边防护采用组合式、可周转的定型加工防护栏杆。 *、栏杆内侧必须加装密目网，底部安装踢脚板。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 楼梯平台处防护 楼梯防护 基本要求： *、**防护、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 基本要求： *、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 **安全防护 *边长≥****mm**防护 基本要求： *、使用场所：用于楼板面处≥****mm的各类**防护。 *、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。 *、**四周设防护栏杆采用定型化、可周转化、标准化、规范化的防护方式可选用网片式、格栅式或组装式防护设施。防护栏杆内侧设钢丝网片，中间网罩孔距*****mm，直径<*mm钢丝。 *、**下张设安全平网，安全平网兜至**结构边。 *、防护距离**边≥***mm。 *、如坠落高差≥*米，并在安全网上面铺设脚手板铺（≥**mm厚）。 *、预留**都需设置挡水台，设置于防护内侧（***高）。 * 边长***mm～****mm**防护 基本要求： *、使用场所：用于楼板面处***mm～****mm的各类**防护。 *、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。 *、A类做法：参照前例 *.*做法。尤其处于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的**，均应采用此安装防护栏杆和踢脚板做法。 *、B类做法：**预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住**并牢固固定，与楼板面层水平。 *、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。 （A类围栏式防护） 按照定型化栏杆临边防护标准实施（用于楼板面处***mm～****mm的**防护）。 （B类水平封板式防护）钢管搭设衬底 *边长≤***mm**防护 基本要求： *、适应场所：用于楼板面等处≤***mm各类**防护。 *、做法: **预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住**并牢固固定，与楼板面层水平。 *、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。 预留钢筋衬底木盖板 * 后浇带防护 基本要求： *. 后浇带用木板封闭隔离。 *. 两侧设挡水坎，粉刷平直。 *. 刷红白色警示漆。 *.木板下方每***㎜设置一道横向支撑木楞，两端分别搭设于后浇带楼板两端，避免后浇带预留钢筋受力变形。 *竖向**防护 基本要求： *、对于高度低于****mm的临边竖向**应采用立杆作为横杆进行防护，其端部采用专用连接件（半个旋转扣件）进行固定。 *、 下口台面 ≥ *** ㎜采用一道栏杆防护， 下口台面 ≤ *** ㎜采用两道栏杆防护，上栏杆离地****mm。 *、钢管表面涂刷红白相间油漆警示，并张挂“当心坠落”安全标志牌。 *、楼梯间内侧按照此要求实施，其余竖向**外侧防护按照标准化实施。 下口台面≥***㎜栏杆防护 下口台面≤***㎜栏杆防护 半个钢管旋转扣件 电梯井 基本要求： *、根据现场情况，使用强度符合要求的材料制作而成可周转、工具式的电梯井口防护门，选用格栅式（无门）式。 *、防护栏杆内侧设钢丝网片，中间网罩孔距*****mm，直径<*mm钢丝。 *、防护门高度≥****㎜，下设***㎜红白相间警戒色的挡脚板。 *、防护门外侧张挂“当心坠落”等安全警示牌，防护门仅在电梯门安装完毕后方可拆除。 电梯井内 基本要求： *、编制专项安全施工方案，并审批。 *、电梯井钢平台提升离开后,采用钢管穿墙搭设网格进行防护。 *.在预留孔中穿*根Φ** *×*.*mm钢管，钢管外端用钢管扣件连接固定，以防滑脱。 *.在钢管平台上铺设**×***木枋 ，上铺硬质材料进行封闭、张挂安全平网防护。 *.搭设完毕后须进行安全验收。 附件十 合同编号： 万国家园项目二期工程 结构劳务分包合同 工程名称 ：**万国家园二期工程 劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司 劳务承包人： 住房和城乡建筑委员会 监制 工商行 政管理局 二〇 年 月 第一部分 协议书 发包人： 中建二局第三建筑工程有限公司 （以下简称发包人） 承包人： （以下简称承包人） 依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 *、工程名称： *、工程地点： *、分包合同内容： 承包范围：**万国家园项目二期工程主体结构劳务工程及对应地下楼座、周边车库。 依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括**万国家园项目二期工程，包含设计变更及洽商等全部土建结构施工（除业主指定分包工程之外）的所有工作内容及完成该工作内容所需的辅助用工。 具体包括： *.*、测量、放线（包括但不限于结构验收等轴线，标高上墙等工作，定位控制线除外）、撒灰；人工、机械配合土方清槽及局部土开挖（包括但不限于打钎；集水坑、地梁、独立柱基坑、电梯井加深坑等部位的土方人工开挖、外内运土等），清槽的人工及机械均由分包提供；基础底板及地下外墙立面防水找平层、保护层（细石砼、苯板或砖墙）、隔离层施工；车库顶板防水找平层、保护层； *.*、钢筋加工、绑扎【包括但不限于所有加工厂内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内运输、倒运用工、钢筋翻样、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成品、半成品及钢筋原材的保护；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装、防止钢筋踩踏马道；钢筋制作和绑扎所需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的保护、调直、除锈、清理、无论垂直或水平运输机械无法到达的盲区小范围的钢筋人工倒运及绑扎；钢筋取样及零星钢筋现场制作及改料、人工配合现场清退废料（不限于废旧木方、模板、钢筋等）、配合制作样板间等】； *.*、混凝土浇筑【包括但不限于后浇带、膨胀加强带、施工缝的处理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、剔凿处理以及所有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；悬挑钢梁**预留及封堵；结构预留洞、施工措施孔洞、预留**的安全封堵及机电专业预留**的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于一次，包含外墙孔洞封堵后的防水涂刷）；水暖电井一次结构的二次浇筑；二次结构墙垛随主体结构浇筑；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、混凝土浇筑所需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下落自由高度所采取的质量保证措施；罐车剩余混凝土进行预制块制作；无论垂直及水平运输机械无法到达的盲区小范围的混凝土浇筑；后浇带盖板，预制板制作，配合混凝土试块制作；其它涉及混凝土工程的一切工作；配合制作样板间等】； *.*、模板工程：包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留**、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；水暖电井一次结构的二次模板搭拆；二次结构墙垛随主体结构浇筑；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；后浇带木板盖板（刷红白相间油漆）、后浇带处钢筋刷一道素水泥浆；各楼层**的临时安全防护（刷红白相间油漆）；后浇带独立支撑（严格按照方案进行后浇带搭设）；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、排水沟、电梯基坑等部位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；配合制作样板间等； *.*、结构的处理用工：包括但不限于截桩头、穿墙或止水螺杆的割除、穿墙孔洞封堵并刷圆形聚氨酯防水涂料、钢筋除锈、施工缝剔凿、有关专业留洞及通风空调留洞的预留预埋、塔吊拆除后混凝土板洞的施工、提前回填土对塔吊采用挡土墙防护、信号工、发包人后期划分的现场、场外马路及生活区卫生责任区（包括卫生间）专人清扫、现场清理整修、结构完工后混凝土的剔凿修补等）；生活区及施工现场所发生的安全文明施工所需的全部用工，上级及政府类部门检查突击清理、维修等费用；装修前因结构问题的处理用工，由于施工预留**的位置不正确进行的剔凿用工等；为实现质量目标及抢工要求所需的费用；也包括以上各项工作所需材料的场内运输、装卸、规范码放用工、二次搬运、冬雨季施工（包括但不限于施工期间的**、抽水、清除淤泥等）、夜间施工以及与现场其他专业承包配合、成品保护、降水井的封堵费用等工作； *.*、预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）； *.*、为达到业主实测实量标准及质量要求、当代集团发布的《当代置业工程实测实量作业标准》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行）而额外需投入的工作； *.*、为满足工程施工需要，所提供的脚手架必须满足：无偿提供给现场各单位使用，过程中拉结点、钢丝绳更换，槽钢拆除须无偿配合。承包人提供的脚手架必须满足事先的约定，凡是采用挑架、爬架等为了节省脚手架租赁费等施工单位自身原因而需二次搭设的费用不予签证；承包人在施工脚手架拆除前必须经发包人同意，脚手架的搭设须满足铝合**窗、幕墙施工需要，本项目的脚手架及垂直运输机械搭设保留时间不得少于主体结构验收合格之日起*个月（不含春节放假一个月 ）。如未经发包方认可承包方擅自拆除脚手架及垂直运输机械，所有施工方发生的脚手架费由承包方承担，费用在当月工程进度款中扣除），提供控制轴线、标高基准点；由于地下室外墙面需做完防水后再进行回填土，往往不能满足底层外脚手架的搭设进度。 *.*、脚手架搭拆工程：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、临时操作架的搭设与拆除（脚手架使用至外装结束，如不拆除按**元/m*扣除）；用于满足模板支撑所需的内脚手架工程，乙方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、密目安全网、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除，施工安全所需“四口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，如未按照方案搭设，拆改费用由乙方自行承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料进出工地现场的用工均由乙方承担。 *.**、施工区域范围内正式基坑防护、楼梯防护、**临边防护、基坑防护、流水段之间临时防护等一切需要防护的部位均由承包方无条件搭设。塔吊操作平台和通道，电梯防护门安装由承包方搭设和安装。 *.** 、工序、实体样板先行，样板验收合格后方可进行后续大面积施工 *.**、 配备专职的实测实量员， *.**.*.乙方在施工过程中必须严格按执行设计文件、国家规范、规程；严格执行地方政府相关部门的质量技术管理规定；执行我公司相关质量管理制度----按规定参加施工方案论证；执行工序样板制度；对施工的各工序的实体***%覆盖实测实量合格率达到 **%以上；配合项目的工序及停止点报验工作。严格执行公司五项质量专项治理工作的要求；贯彻质量控制关键节点强制执行公司工艺卡相关要求。实现工程合同规定的质量标准和公司对项目的分级管控目标。 *.**.*.在工程开工前**日内，乙方须将内部质量管理体系（含具体岗位人员配备相关资料）、质量保证措施，报甲方施工现场质量技术负责人。上报的质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。 *.**.*.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方的质量监督检查。 *.**.*. 乙方项目相关配置人员如有变更，需提前**天向甲方报告，同时报备替换的人员相关资料，待甲方审核同意后方可执行相关人员的变更。 *.**.*.乙方在施工过程必须严格执行“三检制”，做好工程施工中的实测实量自检工作、班组间交接检工作，并做好相关检查记录，上述资料应定期报予甲方存档。乙方还应配合甲方的专检复核工作。 *.**.*.乙方必须配合甲方和监理工程师做好工程验收工作，及时处理完善验收过程中存在的问题。 *.**.*.施工中如出现质量问题或发生质量事故，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按甲方要求的处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。 实测实量验收要求：施工班组完成施工作业内容后，班组进行***%实测实量自检合格后，经现场责任工长签字确认，报总包质量管理人员进行专检；专检合格后由总包质量人员报监理验收，分包相关人员配合验收。 实行材料、半成品及设备进场检验签收制度：所有工程实体材料均应报验。由乙方提供的材料应按照要求填写材料进场报验单，并按照规定对进场材料进行复试。报验单实行双签制，签字完成后由总包报监理签字确认，验收（复试）合格后方可用于工程实体。 各工序施工前应先进行样板施工，按照公司工序样板制度进行，严格按制定的工艺流程进行现场施工。 严格执行重要工序旁站监控制度，对现场防水、混凝土浇注等重点工序实行旁站监督。 *.**、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。 *、工程范围 *#、*#地下部分及地库：建筑面积 *****.** m*； 区域 地上建筑面积（m*） 地下建筑面积（m*） 合计 *#、*#地下部分及地库 *****.** *****.** *****.** 说明：本次招标的建筑面积均为暂估面积，实际施工图纸所显示的局部变化已综合考虑；结算时综合单价不作调整。 *、 合同类型及合同额承包方式： 采用 固定综合平米单价 的劳务分包形式。 本工程的合同价款采用下列方式计算： *.*合同清单如下： **万国家园二期工程结构劳务（*#、*#地下部分及地库） 报价汇总表 序号 项目名称 单位 面积 税前单价（元/m*） 税前总价（元） 税后单价（元/m*） 税后总价（元） 一 合同内项目 元 *****.** *.* **#、*#地下部分及地库 元/m* *****.** 二 合同外项目 暂估工程量（工日） 税前单价（元/工日) 税前总价（元） 税后单价（元/工日） 税后总价（元） 零工技工 *** 零工壮工 *** 窝工（连续停工超过**天以上） *** 其他项目小计 - 小计 （一+二）总金额（元） 小写： 大写： *、 签证、零星工日单价每工日工作时间**小时，工日单价包括但不限于：人工费、管理费、利润、税金等； *、投标人施工范围（面积）界限划分若后期改动，投标人应无条件接受，造成增加的费用含在总价中； *、“投标报价汇总表”中的“合同内项目”中的综合单价为清单报价表折算过来的建筑平米单价，为暂估单价，仅供评标对比用，结算时按清单报价表中各分项的综合单价进行结算。 *、现场因各种因素导致的**天以内的停窝工费用包含在综合单价内，结算时不调整；累计**天以上的停工天数必须由项目部签字确认，工日价格按窝工单价计取，如分包过程中未上报则视为放弃； *、施工工期****天以内的分包管理费包含在包含在综合单价内，结算时不调整；超过**天以上的工期**与项目部双方协商补偿管理费增加的成本 地上结构劳务综合单价组成明细 承包方式：人工+辅材+小型机具 建筑面积：*****.**m* 金额：元 需提醒的包含内容 序号 工程内容 单位 含量 不含税单价 不含税建筑平米单价 一 不含税人工费（*+*+*+*+*+*+*+*+*） * 人工清槽、打钎拍底 m* * * 砖胎膜砌筑、抹灰 m* * * 地下室外墙及底板找平层及防水保护层 m* * 平面、立面 * 钢筋安装 Kg/m* ** * 混凝土工程 m*/m* *.** 布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动维护、疏通和清理 * 模板及支架工程 m*/m* *.** 刷脱模剂、含内支撑 * 防水封堵 m* * 内外墙穿墙杆洞防水封堵 * 特殊工种费 m* * 电工、焊工、信号工等 * 安全文明措施费 m* * 配合各级检查、工完场清、临边**防护、安全通道、防护棚 二 不含税辅材、小型机具费 m* * 发包人提供的材料、大型机械以外的其他所需材料及机具 三 不含税管理费 m* * 按要求配备各类管理人员 四 不含税利润 m* * 五 不含税综合单价(一+二+三+四） m* * 六 税金（五*税率） m* * 适用增值税率 % 七 以上含税综合单价小计（五+六） m* 八 其他项：外架工程（综合单价） m* 地上部分西单元（*~**轴）从四层楼板开始，中单元及东单元（**~**轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚手架 九 工程含税综合单价合计（七+八） m* 备注： *、承包人根据施工图纸自行测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完成的含量有所偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 *、利润分包自行填报。 *、综合单价均视为已考虑后期因招标图纸与现场实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（包括但不限于该表中所列的各项费用及招标文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； *、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳**不足，发包人有权进行对其承包范围工作另行划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此向发包人进行费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； *、若请单表中某一项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作由发包人另行分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； *、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票必须是工程所在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 地下结构劳务综合单价组成明细 承包方式：人工+辅材+小型机具 建筑面积： *****.** m* 金额：元 需提醒的包含内容 序号 工程内容 单位 含量 不含税单价 不含税建筑平米单价 一 不含税人工费（*+*+*+*+*+*+*+*+*） * 人工清槽、打钎拍底 m* * 主楼范围为CFG桩专业分包工程， * 砖胎膜砌筑、抹灰 m* * * 地下室外墙及底板找平层及防水保护层 m* * 平面、立面 * 钢筋安装 Kg/m* *** * 混凝土工程 m*/m* *.** 布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动维护、疏通和清理 * 模板及支架工程 m*/m* *.** 刷脱模剂、含内支撑 * 防水封堵 m* * 内外墙穿墙杆洞防水封堵 * 特殊工种费 m* * 电工、焊工、信号工等 * 安全文明措施费 m* * 配合各级检查、工完场清、临边**防护、安全通道、防护棚 二 不含税辅材、小型机具费 m* * 发包人提供的材料、大型机械以外的其他所需材料及机具 三 不含税管理费 m* * 按要求配备各类管理人员 四 不含税利润 m* * 五 不含税综合单价(一+二+三+四） m* * 六 税金（五*税率） m* * 适用增值税率 % 七 以上含税综合单价小计（五+六） m* 八 其他项：外架工程（综合单价） m* 九 工程含税综合单价合计（七+八） m* 备注： *、承包人根据施工图纸自行测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完成的含量有所偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 *、利润分包自行填报。 *、综合单价均视为已考虑后期因招标图纸与现场实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（包括但不限于该表中所列的各项费用及招标文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； *、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳**不足，发包人有权进行对其承包范围工作另行划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此向发包人进行费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； *、若请单表中某一项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作由发包人另行分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； *、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票必须是工程所在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 *.*暂估合同总价： 元（人民币）， 大写： 元整 ；其中不含税合同额 ，大写： ；增值税额： 元，大写： ；其中安全文明施工费 元，大写： 元： *、工期： 工期目标： 满足业主、发包人的节点工期及每周每月的工期要求； 注：因橡胶止水条复试不合格导致的工期延误不得索赔。 合同工期天数： 天； 计划开工日期： ** 年 月 日。 计划竣工日期： ** 年 月 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变） *、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （*）本合同协议书； （*）专用条款； （*）补充条款； （*）通用条款； （*）标准、规范及有关技术文件； （*）图纸及工程量清单； （*）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； （*）法人委托书 *、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 发 包 人： （合同专用章 ） 承 包 人： （合同专用章 ） 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 联系电话： 联系电话： 第二部分 通用条款*、发包人的工作 *.*负责行使总包管理权，对工程实施全面管理。 *.*负责与业主**府有关部门的一切联系工作。 *.*负责组织图纸会审、技术交底、编制施工组织设计、统一制定各项管理目标、编制施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。确保工程质量、工期、安全等目标的实现，对存在的工程隐患及时提出整改要求。 *.*负责组织经验收通过后的隐蔽、预检分项工程的验收。 *.*负责组织分部工程和工程竣工验收 *.*负责定期组织召开生产例会。 *.*统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 *.*负责审查承包人编制的详细施工作业计划，施工材料计划、劳**计划等。 *.*按时提供图纸、施工方案、工程变更、洽商等有效地作业指令。 *.**按时提供发包人供应的材料、机械、设备、现场临建、消防器材、CI材料用具、现场保安、临水、临电、电源、电箱等。 *.**认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制**全防护措施，确保施工安全。 *.**不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 *.**在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起*日内书面告知承包人并提出明确要求。 *.**按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理意外伤害保险。 *.**承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。 *.**其它发包人应当承担的义务： *.**对承包人的工程质量、技术进行考核，按照考核结果给予承包人相应的奖罚。 **、承包人的工作 **.*承包人必须做好工程现场自身管理并服从发包人施工现场统一管理，遵守发包人现场管理的一切管理规定（包括施工总进度及总协调管理规定等），做好配合工作。组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率***%）投入工作。 **.*承包人应认真按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。以上检查检验不应影响施工正常进行，检查检验不合格，影响工期及所发生的费用，由承包人承担责任。 **.*为保证本工程的实施，承包人应提供发包人提供的**外的所有实施本工程所必须的所有机械设备、施工工具等，承包人提供的所有设备及工具应符合 ** *关于外来施工单位机械设备的各项规定及发包人对于承包人提供设备及工具的各项规定及要求，且承包人应采取有效措施保证其所有设备及工具等处于良好状态，以利于施工。 **.*在本工程范围内，承包人自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及发包人的要求。承包人应按照发包人的要求组织对主要材料供货商进行考察，费用由承包人负责。承包人必须按规定向发包人提供产品合格证明，承包人采购主要材料须报发包人审批，发包人同意后方可采购。本分包工程严禁使用不合格材料，发包人对承包人所购材料的产地、品牌、规格、质量、价格等进行全方面控制。 **.*对于由承包人采购的材料，如承包人没有材料采购能力或承包人由于价格、质量等因素不能采购到合格材料和发包人认为承包人采购材料不符合发包人要求，发包人可直接购买施工用主要材料及其他辅助材料。承包人使用的由发包人购买的主要材料及其他辅助材料，在结算中按照实际领用量乘以承包人预算中采用的预算价格及相应取费合计的*.**倍从承包人工程款中扣除。 **.*如果按本工程合同规定，承包人应提供的各种**或服务，但承包人没有能力和其自有**不符合本工程合同的要求时，发包人有权另行提供所有**或服务。若由于此类原因给发包人造成工期、经济类损失的，由承包人赔偿发包人的所有损失，并承担违约金处罚，违约金按照结算金额的**%。 **.*承包人在本工程中担任总分包角色，承包人提供的各种周转材料、设备及工具一旦进入分包工程现场，发包人有权支配使用。若发包人其它的分包商需要使用上述设施，承包人必须无偿提供现场已经搭设的设施，服从发包人的统一安排；若现场未搭设，需要承包人无偿提供服务。承包人提供的所有上述设施必须符合发包方的要求及国家有关的标准规定。 **.*承包人必须具备有关允许在 在京 施工及政府部门所需的一切手续，承担由此造成的后果及因此发生的费用。 **.*承包人必须树立严格的安全防范意识，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全不力造**全事故的责任，并承担由此发生的一切费用。发生重大伤亡事故，承包人应立即上报发包人代表，并立即上报有关部门，同时按照政府有关规定处理。发包人为抢救提供必要条件，发生费用由承包人承担。 **.**承包人必须遵守国家及 ** 政府有关施工扰民、施工现场噪音控制、施工中交通运输及文明施工的有关规定，对于尘埃、噪音及所有的环保要求，承包人必须采取一切有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度。若由于此类原因导致的任何罚款，承包人自行承担。承包人应协助发包人处理有关扰民、民扰事项。 **.**承包人在施工中必须满足发包人关于CI形象的工作要求，统一着装及完成发包人关于企业形象宣传要求的有关工作；自备符合发包人CI形象的工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等所有防护用品；承包人进场的所有设备均应按发包人的CI要求进行标识，发包人所购的CI材料、器具，承包人负责按照要求摆放及安装。 **.**负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。 **.**承包人需提供施工中所用的所有中小型机械及随机所有的电线和配件等；承包人须提供符合招标人现场安全规定的移动电箱及照明用灯具、电线等。 **.**按 ** *工程技术资料管理的有关规定和发包方 和业主的质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时、准确填报并提供发包人要求的资料，承包人应按照发包人质量保证体系文件的有关要求建立其自身的质量保证体系及相应程序文件。 **.**承包人必须严格遵守发包人现场有关安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，由此造成的一切责任及损失均由承包人负担。 **.**承包人需负责工程施工及生活中所产生的所有垃圾的清运工作，以及满足为迎接发包人及***有关方面的对施工现场的检查而进行的施工现场的清理，费用由承包人承担；承包人须负责本工程的竣工清理工作，保证通过发包人及有关单位的竣工验收的检查。 **.**承包人需负责本工程所有的材料、半成品、成品的反复搬运装卸车的工作。 **.**承包人必须按发包人审核通过（或发包方制定）的冬雨季施工方案进行施工，负责冬雨季施工的防雨、防冻工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程施工质量，所发生的全部费用均已包含在合同单价内，无论发生任何情况均不作调整。 **.**承包人代表及施工管理人员必须按发包人要求及时参加发包人组织的召开的月度、周日生产例会；承包人不履行上述各项义务，造成工期延误及其它损失均由承包人承担。 **.**在没有发包人允许的情况下,承包人不得与业主直接发生工作关系，否则，视为承包人违约。 **.**由于承包人责任使发包人遭受任何与本分包合同履行有关的索赔、诉讼而导致发包人遭受任何损失，责任由承包人承担。承包人有责任避免发包人承担由于承包人原因造成的一切损失赔偿责任。 **.**对于政府有关部门发送业主及发包人的所有关于本工程施工现场的任何文件及通知，承包人也承担有关责任。 **.**无论何时承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除承包人在本合同中的任何义务或责任。 **.**在没有发包人允许的情况下，承包人不得将本工程进行分包，从中谋利，否则，视为承包人违约，发包人有权解除合同，一切损失由承包人自己承担。 **.**承包人应严格遵守 ** *政府关于分包管理税务方面的各种制度，任何因为承包人违反这些制度而给发包人造成的损失，一律由承包人承担。 **.**如甲、乙双方签订本合同，则视为承包人同意并完全执行发包人与业主签订的施工合同及其它生效文件。 **.**承包人指派的常任管理干部负责技术、生产、质量安全、文明施工、消防保卫、后勤卫生和承包人工人管理工作，所以指派的干部必须是精通技术、善于管理的人员，否则发包人有权建议更换。本合同签订前承包人须报送班长以上管理人员名单并作为合同附件接受发包人审查，审查合格后方能录用，未经发包人允许，施工中不得随意更换。如未经发包人批准更换与投标不一致的管理人员，更换项目经理罚款五万元，其他人员二万元/人。 **.**按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。 **.**妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。 **.**承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。 **.**配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。 **.**在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。 **．**承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金 *元/m*，最高不超过合同总金额的 * %。 **.**承包人未在每月 * 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 **** 元。 **.**承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金*****元/次，最高不超过合同总金额的*%。延误的承包人工作时间不予顺延。 第**条 工程质量及进度 **.*工程质量标准双方约定为： 质量合格，确保***结构长城杯、局观摩标准，竣工长城杯要求同时满足国家、***及建筑行业现行规范、标准的最高标准要求。为达到业主实测实量标准及质量要求、确保所承担施工任务范围内在当代集团月度及集团考评中不得低于集团前三名，且施工标准满足《当代置业工程实测实量作业标准》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V*.*版（如有版本更新则按新版本执行） （质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业的质量检验评定标准（按照《GB*****-****建筑工程施工质量验收统一标准》进行界定。），并按总承包人与业主签订的总承包合同约定的实测实量达到业主认可的标准为依据），获取**安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑三星认证（设计及运营三星）的承诺项进行组织安全文明施工，确保安全无事故。若现场施工达不到标化及集团日式管理标准要求或出现重**全事故，按结算价的*％处罚（且出现安全事故的一切后果由承包人负责）。管理人员应配备专职技术、质量管理人员，试验应安排一名专职配合取样、送检、做试块人员； **.*对于合同约定的工程质量标准和创优目标，如承包人不能达到约定目标，则要赔偿发包人直接损失。工程在保证工程质量方面以及工程竣工以后的质量方面都必须符合“国家工程质量验收标准”。验收：验收包括，隐蔽工程验收，装饰工程验收，机电安装工程验收，工程竣工验收等。各阶段的验收都是按照合同的质量目标，根据相关的标准对工程项目进行验收。 **.*如果图纸和发包人要求与中华人民**国及** *施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，承包人应以质量较高者施工，由此发生的费用均含在本合同承包单价内。 **.*承包人应建立健全的质量保证体系，并严格执行公司制定的各项质量管理制度，施工的各环节应受项目经理部的全面质量监督控制，施工期间要求承包人配置质量自检人员坚持每天进行跟踪检查，发现质量问题及时停工进行整改，按制度和规范要求进行质量监督检查。 **.*质量自检人员对关键部位和工序进行旁站检查，坚持进行质量检查与评定，作好自检互检、交接检记录，随时记录施工中有关质量方面的问题， 对工程质量进行经常性的分析，结果即使上报项目质量部门。 **.*承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金 见附件 元，最高不超过合同总金额的 ** %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。 **.*承包人专职质检人员配备：*万平米以下工程各专业质检工程师各一名；*—*万平米以下工程土建质检工程师一至二名，其他专业质检工程师各一名；*—*万平米工程土建质检工程师一至三名，其他专业质检工程师各一名；*万平米以上工程土建质检工程师二至五名，其他专业质检工程师一至二名。 **.*承包人以非正当方式（包括**人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段组织施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》国务院第***号令第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 ****** 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。 **.*承包人因自身原因延期交工的，每延误节点工期一日，应向发包人支付违约金 ***** 元，最高不超过合同总金额的 ** %。 **.**经发包人审批后的施工进度计划（包括月度及周进度计划）一旦下达，必须保证全面完成。如因承包人原因，当月进度计划承包人只完成**%以下，发包人将缓支承包人当月应付款的**%，如当月进度计划承包人只完成**%以下，发包人将缓支承包人当月应付款的**%，如承包人连续两个月未能完成月度施工计划，上述缓发扣款将成为永久扣款，作为承包人的违约罚款。 **.**无论何时，如果发包人认为分包工程的实际进度已明显滞后于发包人已批准的进度计划时，发包人可以发出书面的通知要求承包人加快分包工程的施工进度，承包人应立即调整施工力量满足发包人的要求如果承包人在接到发包人的通知后*天内未采取任何措施，或在接到通知后十五天内仍然不能满足发包人的要求，发包人可以另请其他的分包商进场工作，所发生的费用将从承包人付款中扣除，或发包人可以决定解除分包合同，并视为承包人违约。承包人不得在未收到发包人撤场通知的情况下私自撤场，否则，视为承包人违约。 第**条 工期延误 **.*承包人应努力且勤奋地完成分包工程，并保证在合同工期内完成分包工程。对以下原因造成竣工工期推迟的延误，经发包人驻工地代表确认，工期相应顺延。 **.*.*不可抗力 **.*.*.* 国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等； **.*.*.* 战争； **.*.*.* 离子辐射或放射性污染； **.*.*.* 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落； **.*.*.* 动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员 内部的事件除外； **.*.*.* 因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不 再合法。 **.*.*不可抗力解决方式 **.*.*.*不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后**小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔*天向发包人通报一次受害情况。 **.*.*.*不可抗力结束后**天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 **.*.*.*因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 **.*.*.*承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。 **.*由于重大设计变更导致增加；同时，此延误发包人已从业主方取得了签证。 **.*恶劣天气或恶劣天气带来的后果，本款中“恶劣天气”是指降雨量在**小时内多于***mm，降雪量在**小时内多于***mm（午夜至午夜），以 ** *气象台记录为准。 **.*承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人收到需继续施工的指示，以致影响施工造成工程停工的。 **.*如果承包人未能在规定的期限内或日期内完成分包工程或其中任何部分，对于发包人遭受或招致的，或是发包人实事求是估算出的他所遭受的或招致的由上述承包人的失误引起的任何损失或损害，承包人应偿付发包人相应损失费，发包人在早期应给承包人以合理的通知，告知承包人他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害。 **.*当承包人的工程进展已变得明显延迟时，虽然承包人提前以书面形式通知发包人工程进展延迟的原因及其它任何不能完成的情况，此通知都不能减少或降低承包人因此而应承担的责任。 第**条 安全文明施工 **.*本工程安全施工目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于*‰，重伤频率低于*.*‰；创***“安全文明绿色工地”。承包人必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定。承包人应严格按照发包人安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及发包人对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受发包人的安全检查。对发包人所发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合发包人要求 ，发包人有权给于承包人***---****元的罚款。并且，在此情况下，为确保安全隐患的及时消除，保证安全生产，发包人有权另行安排其他单位或人员实施安全整改作业，发生的相关费用由承包人承担，按合同价格*倍计取从承包人工程款项中扣除。承包人投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具。必须经检验合格,并符合国家、***及发包人的有关规定和安全使用标准。若因承包人违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由承包人自行负责。双方需签订《安全管理协议书》作为合同的附件之一。承包人安全员将纳入发包人安全管理体系，承包人安全员的资质应在本劳务合同签订前报发包人项目部备案。 **.*事故处理 **.*.* 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 **.*.*承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。 **.*文明施工目标： 获取**安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑三星认证（设计及运营三星）。 **.*承包人应严格按发包人关于文明施工的要求和各项制度、规章和规定组织施工，并严格遵循发包人在本工程中对于文明施工的其他要求，承包人应设专职文明施工管理员和班组负责现场文明施工工作。 **.*现场材料、机具应按照发包人标准化工地要求设置标牌，整齐堆放，承包人应随时将施工垃圾清运至现场垃圾站，且承包人使用的生活设施应保持整洁和卫生。做好自身责任区的治安保卫工作。 **.*如承包人未服从发包人的文明施工要求，由此引起的违约责任均有承包人承担。 **.*承包人在签订本合同后，既签订分承包方环境保护协议。 **.*承包人必须保证施工工人住宿环境良好，保证通风，居住人数每间房不得超过**人，每人居住面积不得小于*平方米，禁止住通铺。 **.*节水、节电管理 在施工过程中，乙方人员要加强节水、节电管理，节水方面严查跑、冒、滴、漏现象，随手关闭水龙头，自觉养成节水习惯，加强对节水设备的管理，节电方面，要及时关闭电源，及时关闭用电设备。水、电统计指标：依据国家、行业、地方节水、节电政策、法规及地方定额等相关规定，水电消耗指标如下： 工程特点 用电指标 (度/m*) 用水指标 (t/m*) 工程类别 主要范围 主要结构形式 混凝土类别 住宅、写字楼、商业楼 结构施工、砌体工程、机电安装，不含精装修 剪力墙结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 框架结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 结构施工、砌体工程、机电安装及精装修 剪力墙结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 框架结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 火车站、汽车站 结构施工、砌体工程、机电安装、精装修 钢筋混凝土框架结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 钢结构 ** *.* 厂房、仓库 结构施工、砌体工程、机电安装（不含生产工艺设备安装） 钢筋混凝土框架结构 商品混凝土 ** *.* 现拌混凝土 ** *.* 钢结构 ** *.* 第**条 发包人其他分包商的配合 **.*如果发包人认为有必要，发包人可以在任何时候将本分包工程的任何部分另行分包给其他分包商，承包人不得提出任何异议和任何索赔。 **.*承包人需无条件为发包人分包的其他分包商，提供以下但不限于以下各项协调配合工作，其费用已包含在合同综合单价中，任何情况下均不得调整。 **.*.*应发包人的要求提供现场已搭设的脚手架或工作平台给发包人的其他分包。 **.*.*在现场（非操作面）提供给发包人分包的其它分包商施工所需的**、调试及照明电源。 **.*.*提供现场外脚手架防护和公共走道防护，防护标准符合发包人及 ** *的有关规定。 第**条 其他条款 **.*承包人不得以现金和物品等方式收买发包人的工作人员，一经发现，承包人需交纳**倍于收买金的罚款，并无条件解除本工程合同。 **.*承包人应保障发包人免于承担由于承包人或其工人误用业主提供的临时工程、发包人的设备的其他设施造成的损害而引致的一些索赔、诉讼、损坏赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。 **.*承包人影响其余发包人分包的处理：承包人影响其余发包人分包的工作时，由此造成的损失承包人应按实赔偿，并承担一定数额的罚款 **.*甲供材的约定： **.*.* 承包人负责甲供材的质量验收及保管工作；甲供材料送工地现场指定地点后，由承包人相关人员负责参与验收，并组织人员卸车，办理材料领用手续。承包人负责甲供材计划、验收、结算工作的责任人为： 。 **.*.*若甲供材料不符合国标要求，承包人不得使用，若使用造成的损失由承包人负责。 **.*.*不执行发包人指令的处理：由此造成的损失承包人应按实赔偿，并承担一定数额的罚款。 **.*.*质量、安全保证：本分包工程质量、安全保证金为**万元，在承包人的第一笔工程款中扣除；在工程整体竣工且扣除质量、安全罚金及安全问题处理支出费用后支付安全保证金余额。 **.*.*承包人必须保证正常施工人数不少于 甲方要求人数 人 ，否则，视为承包人违约。赔偿发包人不能保证工期所招致的任何损失。 **.*成品保护：发包人在工地现场提供任何的保安措施，不会减轻投标人在现场照管上的任何责任；投标人特别应为自身工作面及自身的仓库、材料堆放场地、生活场地提供保卫及安全防范措施。自投标人进场之日起至工程全部竣工为止，投标人应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含甲供材料设备）的照管责任。在投标人负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，投标人应自费进行弥补此部分损失，以保证本工程在竣工时全部完好及在各方面均能符合验收的要求。投标人负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意投标人与投标人之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、**尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损坏、被盗、损失等均由投标人自行承担，其成品保护费用均含在人工综合单价里，如因投标人管理不善所造成的经济损失，在分包结算中扣除。 **.*发包人对承包人所下扣款、罚单，如有不同意见可书面阐述理由，提交发包人项目经理部商议，承包人不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起*日后自行生效，发包人可直接从承包人结算款中扣除。 **.*承包人首先满足年底足额发放民工工资，并按合同造价的**％存入劳务公司资金帐户作为劳务工资保证金（承包方承诺书及劳务保证金手续签合同一并交于发包方）；在进场前存入劳务公司的劳务工资专用帐户，资金所有权属于发包人，在该项目一旦发生承包人拖欠劳务工资的情况下作为应急垫付资金使用，劳务工工资保证金将专项用于支付所欠农民工工资，不得用于垫支其他用途。均不得随意支取或挪作它用。劳务工资保证金在承包人完成合同约定的分包工作量，并确认其已结清全部劳务工资后，劳务保证金承包人方可支取。承包人执行发包人各部门制定的各项管理规定。保证队伍的稳定做好工人思想工作。 **.*承包人应将法人授权委托书作为合同附件列入劳务合同中，法人授权委托书应包含委托权限、委托期限等一切工程委托事宜；在与劳务队伍签订劳务分包合同中，应严格按照新《劳动合同法》中的要求，劳务队伍必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案，同时要求按实名制管理，持卡率或出勤率达到***%。如果经公司相关部门和项目查证核实却有劳务队伍未与劳动者签订用工合同的，则给予处罚并清出施工现场； **.*劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同（计件合同）后，应按照合同法中的规定为劳动者交纳社会保险费用； **.**劳务公司在使用劳务用工时，严禁收取劳务工人任何风险抵押金，并且按《劳务合同法》中约定，劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准 **** 元（ ** ）；并实行实名制管理，具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建二局第三建筑工程有限公司的《劳务分包实名制管理办法》及《劳务分包考核管理办法》承包方须保证农民工工资足额发放到每个工人手中。 **.**如发包人有证据证明承包人未按时支付劳务工工资，发包人有权直接向劳务工支付其应得工资。承包人向发包人提供支付工资的名单及金额并有承包人签字盖章；上述金额的总计不应超过承包人实际完成的工程量的劳务人工费，对于上述支付，并首先从其交纳的劳务工资保证金中支付所拖欠的劳务工工资，若保证金数额不足以支付全部拖欠的劳务工工资，应从尚未结清的分包工程款中扣除。承包人有责任向发包人提供正式工程款的发票，且上述支付计入承包人应得工程进度款。对于承包人拖欠劳务工工资，并在发包单位两次提醒后仍不改正，承包人有权解除双方的劳务合同，并将其列入不合格分包商名单。 **.**承包人劳**不足或其他任何原因而使发包人不得不将承包人承包范围内的部分项目另行分包时，发包人将按完成该部分工程量的*场价格（参考造价信息价及双方协商的实际*场价）的*.*倍从承包人承包价款中扣除，并且保留对承包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。 **.**特别指出严禁承包人对承包内容进行转包挂靠、小班组再分包。分包队伍项目经理必须在***劳务备案处备案，一经中标项目经理必须进驻施工现场并负责本工程的一切事宜。 **.** 承包人应严格执行发包人编制的施工组织方案和下达的合理的书面指令，如承包人在发包人下达指令*日内不执行该指令，发包人将每次处以 ***~****元的罚款，最高不超过合同总金额的 * % ，并有权安排其他队伍完成此项指令，费用由承包人承担并在结算款中扣除。由此造成工期延误、质量为达到标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。 **.**承包人如有工人到发包人现场或办公场所、建设单位办公场所或政府部门闹事（其行为参见**.*.*款规定），影响正常的生产秩序与社会秩序，无论何种原因，发包人将对承包人处以每次**万元罚款。最高不超过合同总金额的 * %。 **.**承包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未达到**周岁的现场作业人员。每发现一例,发包人处以 **** 元罚款。承包人弄虚作假造成严重后果的，责任由承包人自行承担。 **.** 承包人必须保证节假日及农忙期间的连续施工。 **.** 承包人有权拒绝执行项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。 **.**本工程合同规定的承包范围竣工，并验收合格，承包人在接到发包人的退场通知后，五日内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。承包人在退场过程当中应保证发包人及其他投标人的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于承包人在施工中过程中搭设的临时设施，如发包人要求拆除，承包人应按发包人的要求无条件予以拆除，并将现场清理干净直至令发包人满意为止。承包人如拖延退场，发包人将不予结算。承包人拖延退场，每逾期一天支付发包人损失费，损失费按本工程承包人结算价的千分之五计算，逾期退场超过**天，发包人强制承包人退出施工现场，由此引致的一切损失和责任均由承包人承担。 **.**本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起*日内予以书面答复。 **.**一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在*日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。 **.**发包合同价款支付的手续为：承包人向发包人出具合法有效的发票后，发包人向承包人支付相应工程款，如承包人不能提供合法有效发票，承包人有权拒绝支付相应款项，由此造成的损失由承包人自行承担。 第**条 保修 **.*承包人承包范围内的工程项目，经验收合格后，发包人为承包人开具工程合格单及工程完工单，发包人根据承包人施工的工程质量情况和完工情况为承包人办理竣工总结算。 **.*工程结算时，按结算总价的*%扣除保修抵押金，保修金按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规定对工程进行保修；在工程竣工**验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。在工程保修期间，承包人要负责其范围内的所有保修费用，在保修期满后由经济管理部依据工程维修部及项目专业负责人签字的维修确认单（是否在承包人范围内发生了保修费用），扣除承包人责任内发生的保修费用并开具保修金结算单。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，及不能证明合格的工作，均不予结算。 **.* 承包人所施工程的保修期限应符合有关规范要求，且应执行发包人与业主签订的保修合同的保修期限。承包人自接到发包人的保修通知后，必须**小时内赶到工程地点进行维修，否则视为承包人违约，发包人有权另行委托其他单位维修，无须通知承包人和征得承包人同意，所发生的费用从保修金中扣除。若承包人维修项目的材料为甲供材料，由于承包人施工质量问题需要维修的，所有费用由承包人承担。若承包人由于客观原因不能采购到此类材料，此类材料由发包人购买的，发生费用从承包人保修款中扣回。承包人返修后仍不能达到合同约定要求或不及时进行返修的，其承担的违约责任为： 按此项费用双倍从保修款中扣除 。 **.* 工程交工以后，若由于承包人的施工内容存在质量问题，致使发包人遭受业主、小业主索赔的，无论是否工程已经超过保修期，均由承包人承担。 第**条 争议 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： ①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； ②调解要求停止合同工作，且为双方接受； ③仲裁机构要求停止合同工作； ④法院要求停止合同工作。 第**条 合同解除 **.*承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。 **.*发包人与建设单位施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。 **.*承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，发包人有权要求承包人无条件增加施工人员或更换管理人员。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同，承包人应接到解除通知之日起*日内退出施工现场，由此造成的一切损失由承包人承担。 **.*如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。 **.*本合同约定的解除条件成就时，发包人应同承包人解除本合同并办理分包已完合格工程的价款结算手续。承包人应在接到*日内撤离施工现场，承包人不能因分包工程未结算、工程款未支付而组织工人围攻发包人人员和办公区。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。 **.*合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。 **.*合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 第**条 合同终止 双方履行完合同全部义务，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。 第三部分 专用条款 第**条 发包人、承包人现场项目经理、施工队长及劳**管理员： **.*发包人代表：姓名 身份证号：/ 委托权限： 全权负责工程施工事宜 。 电话： 。发包人也可委托 / 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前*日书面通知承包人。 发包人代表职责：按合同约定，及时提供给承包人所需指令、标准并履行其它合同约定的义务。对承包人的经济签证、往来文件签字的权利，承包人的所有经济类往来文件无发包人代表或委托人、发包人商务经理签字，结算时视为无效文件不予以结算。 **.*承包人代表： ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： ，人员如有变动，应提前*日书面通知发包人。 承包人代表职责：按照发包人通知的时间准时进场，按发包人代表批准的施工作业计划、发包人编制的施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包人代表依据合同发出的指令、要求施工，履行分包合同中规定的其他权利及义务。遵守发包人的《项目管理办法》手册 ，对施工过程中涉及发包人的先进工艺、技术保密。 **.*承包人施工队长为： ，岗位证书号： ，身份证号码： **.*发包人现场劳**管理员 ，上岗证号 / ，职责为 劳**管理 ； 承包人现场劳**管理员 ，上岗证号 ，职责为 。 **.*承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。 **.*劳务承包人应建立农民工工资专用账户的开户银行 ，账号 ，企业代码 。劳务分包必须出具《***建筑企业档案管理手册》。 第**条 发包人应在劳务分包工作开工 * 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 壹 套。 第**条 承包人应在接到图纸后 * 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应总计划；经发包人商务部门确认后，发包人应按确认的供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用由承包人负责。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。”承包人领用发包人采购的材料，应办理领用手续。承包人领用的材料实际用量，超过按照现行预算定额允许的损耗量的部分，由承包人承担。 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料（包括钢管、扣件等）、设备机具及构配件。因承包人使用不当发生损耗严重以及保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 ** %。详见附件十周转材料使用协议。 施工中由承包人采购的材料有：除钢筋、混凝土、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、冬雨季施工及满足冬雨季施工所需的所有材料、成品防护由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、所有穿墙孔洞封堵用材料（含防水涂料）、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、止水螺帽、螺杆垫片、预制构件施工吊模使用材料（T型螺栓等）、电焊条、模板脱模剂、养护剂、后浇带钢丝网、砖胎膜、等。 施工中由承包人提供的设备、工器具有：除塔吊、物料提升机、地泵、汽车泵由发包人供应外，其他机械设备均由承包人提供，包括但不限于：混凝土布料机、混凝土浇筑振捣机具、电焊机、钢筋成型所需要的机械设备、、吸尘器、吹风机、场内材料倒运机械、人工辅助工器具等。 生产、生活区设置： 招标人提供生活区宿舍、公共大食堂、热水炉、淋浴设施、公用卫生间，房间内提供电风扇及暖气；投标人无条件服从项目大食堂管理，不得私自生火做饭；生活区自用床架及床板、床上生活用品由乙方自备且符合项目的标准要求；生活区幸福之家（夫妻房）另收费，***元/间.月；甲方对生活区提供 **伏电源USB充电插孔，严禁私自转换电压和使用相应设备；对于不符合项目安全生产、生活管理要求的行为：如私自增加电压转换器、 修改和私拉乱接已有水电线路、增压增容设施、热得快烧水设施等行为，甲方有权拆除、没收相关设施并对乙方进行相应的经济处罚和通报；情节严重的，甲方的项目部有权上报上级公司。对拒不符合甲方管理要求的乙方委派的本项目的施工队长，甲方有权要求乙方更换项目经理或相关人员。生活区责任区内的卫生标准和垃圾清理事项必须按照总包要求的标准执行和完成，如达不到要求，总包安排专人完成，所发生费用从责任单位的劳务费中扣除。 第**条 质量标准： 本工程应当达到质量评定 满足国家、***及建筑行业现行规范、标准的最高标准；要求确保获得***结构长城杯金奖、局观摩标准；实测实量合格率**分，单项合格率不得低于**分；在当代集团年度总排名前*%，且每次过程评估结果均高于当次评估集团平均分，季度第三方评估综合成绩高于**分 等级（质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业的质量检验评定标准，并按发包人与业主签订的总承包合同约定的实测实量达到业主认可的标准为依据）。工程完工，发包人应组织对承包人所施工的工程内容进行质量评定，评**果达标，结算按照合同约定执行，评**果未达标，或者存在质量隐患及质量索赔的，结算时按照问题的严重程度给予*%～**%的罚款。此罚款亦不能免除承包人的保修责任。 管理人员应配备专职技术、质量管理人员，试验应安排一名专职配合取样、送检、做试块人员； 第**条 安全文明施工标准： 本工程安全文明施工要求达到： ，获取**安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑三星认证（设计及运营三星）的承诺项进行组织安全文明施工，确保安全无事故。若现场施工达不到标化及集团日式管理标准要求或出现重**全事故，发包人将按照 *元/m* 标准予以处罚。 第**条 本合同价款核算规则及构成方式： **.* 本工程的合同价款采用下列第 （*） 种方式计算： （*）固定合同价款； （*）工种工日单价； （*）综合工日单价； （*）建筑平米综合单价。 **.* 分包合同价款包含以下内容： 本合同总价、综合单价包含但不限于为完成分包范围内所有工作内容所需的人工费、材料费（甲供材除外）、机械费（甲供机械除外）、超高降效费、劳保费用、现场经费、分包合同备案费、配合试验费、企业管理费等各种管理费、利润、风险费、各项保险费等一切费用。 除以上内容，总价、综合单价中还包括： ·完成合同第*条承包内容中所有工作所需的费用。 ·综合单价中已考虑各个塔吊布置对施工的影响，考虑塔吊盲点对施工增加的费用，招标人将不会就塔吊盲点给予投标人任何补偿。 ·综合单价已考虑税金，计税方式为增值税计税。 ·综合单价已考虑本工程内各栋楼型的差异，按地下车库、地下楼座、地上楼座分别综合考虑综合报价，在此工程内招标人将不会就各个楼型的差异给予任何补偿。 ·综合单价已考虑各个楼栋的混凝土泵布置对施工的影响，招标人将不会就混凝土泵布置不到位给予投标人任何补偿。 ·综合单价已考虑图纸滞后及投标图纸与实际施工图纸的差异所导致实际工程量增加的费用、现场临水临电供应不足增加费用、超高（包括但不限于楼层高降效、主楼超高降效）降效费、超重降效费、配合预应力施工所需费用、为达到招标人要求的工期目标(正负零、营销节点、封顶等)抢工费、节假日农忙增加费用、为工人购买意外伤害保险等保险费用、夜间施工费、施工困难增加费、各级检查参观施工降效费、垂直运输人工搬运因素、工程技术性间歇窝工费用、冬雨季施工及高温施工的人工降效费用及补助费用、不分时限的阶段清理及完工清理费用、因投标人责任造成人员伤亡及因此而发生的费用、对其他分包商及供应商的配合照管工作、现行规范相关要求所含的工作内容，以及为达到发包方要求的工期、质量、安全标准、现场管理等费用。 ·除工程承包人或工程业主原因造成的工地全面停、窝工（连续超过**天以上）以外的其它任何原因造成的分包人停、窝工所造成的全部损失。特别强调劳务分包人应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力，总承包人不会因上述政策因素给劳务分包人造成的停、窝工损失承担任何责任。 ·文明安全施工费用包括但不限于：现场、场外马路、作业面、办公区、劳务生活区的日常卫生清理，垃圾分类管理及清运场内运输、各种材料的二次搬运、分类码放、挂牌标识、各种**安全封堵等。为了取得招标文件要求的各种奖项，所需要的各项费用。按照招标人要求为工人提供至少*套统一着装、床单、被罩、安全帽，费用由投标人自行承担，编号由招标人统一负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统一购买。 ·预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结构交叉作业所产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）。 ·为完成工程实体所应提供的配合费用包括塔吊吊钩以下的配合用具及配合人员、指挥人员（含对讲机等通讯设备的购置）费用、工程配合测量、放线、实测实量费用；配合发包人进行砼输送泵的接管及清洗费用；配合发包人现场试验费用【试件（块）的取样、场内运输、制作、养护、装卸车等】；甲供材料或业主供材料配合验收、领用、入库、装卸车等；按照发包人要求配合办公室及宿舍等家具的搬运、生活区及现场责任区清扫（包括卫生间）、保持费用等。 ·特殊工种作业人员费包括电焊、电工、信号、测量等特殊工种作业人员所发生的费用。 ·其他费用包括包括超高、误工、保险、合同备案及发票开具费用等。 ·为了提前回填土，对塔吊采用砌筑维护措施，含在合同价中。 ·安全标准化施工满足附件【安全防护标准化实施手册（****修订版）】要求，包括电梯井水平防护、吊装容器、**防护、基坑边防护、楼梯防护等所有防护位置安装及维护，满足招标人要求； ·混凝土结构养护所需的材料（包括塑料膜、草帘被、保温板）及用工；冬施期间的各种保温措施（如混凝土泵管保温）所需材料及用工； ·对招标人提供的设备、材料进行日常维护清理、倒运、归类、码放、装车，费用包含在综合单价、总价中。 ·防水卷材施工所需阴、阳角位置抹八字脚、弧形角等所需的基层处理费用。 ·配合钢绞线施工费用。 ·PC构件所造成的施工难度增加费。 l 人工费 ·完成发包范围内工作需要的全部人工，含钢筋机械连接人工费、钢筋焊接连接人工费（电渣压力焊、闪光对焊等）、钢筋绑扎人工费、含钢筋现场收料人工费、含模板制作安装所需人工费、含工完场清及竣工验收时的竣工清理费、含为实现质量目标（实测实量合格率确保不小于**%。）及抢工要求所需的人工费、因冬雨季施工、法定节假日及政策性停工期间导致的人工降效及为满足冬雨季施工所投入的人工费、含自身所需周转材料场内（指租赁站、施工现场）装卸车、码放、清理、退料、装车所发生的人工费、含结构成品保护（包括柱子阳角、楼梯踏步、混凝土墙面等）所发生的人工费、含施工交界面（包括但不限于主楼、裙房、高低跨等）的临时防护所发生的人工费、含施工责任区及生活区内文明施工 （现场道路硬化及防尘洒水覆盖、卫生清理、裸土防尘覆盖，且对防尘网进行成品保护）等发生的人工费等； ·包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留**、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；水暖电井一次结构的二次模板搭拆；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；承台坑、基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、电梯基坑等部位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）； ·钢筋加工绑扎：包括但不限于所有场内外加工厂内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内外运输、倒运用工、钢筋翻样、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装；钢筋制作和绑扎所需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的调直、除锈、无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的钢筋绑扎等； ·铁件制作安装由承包人按发包人提供的施工图纸、方案、通知制作安装；铁件使用的钢材卸车、搬运、切割、加工、焊接、防腐防锈及面漆处理；加工后挂标识牌分类堆放；加工成型的铁件的二次搬运、安装固定等（包括但不限于人防门吊钩、电梯机房预埋件等），同时也包含*条内容，互相补充。 ·止水钢板及橡胶止水带由发包人采购，承包人加工安装，质量标准符合甲方的要求；按安装长度切割、焊接、安装固定；余料送堆场分类整齐堆放。 ·混凝土浇注：包括但不限于后浇带、膨胀加强带、施工缝的处理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、剔凿处理以及所有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；结构预留洞、施工措施孔洞、预留**（所有***mm以上的孔洞）的安全封堵及机电专业预留**的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于一次）；水暖电井一次结构的二次浇注；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的安拆就位及场内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、混凝土浇筑所需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下落自由高度所采取的质量保证措施；无论垂输机械无法达到的盲区小范围的混凝土浇筑；其它涉及混凝土工程的一切工作等； 脚手架搭拆用工：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、临时操作架的搭设与拆除（脚手架使用至外装结束，如不拆除按**元/m*扣除）；用于满足模板支撑所需的内脚手架工程，乙方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、密目安全网、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除，施工安全所需“四口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，如未按照方案搭设，拆改费用由乙方自行承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料进出工地现场的用工均由乙方承担。 ·为配合其他专业承包商、业主指定承包人的施工所需付出的人工费用，如：为配合机电施工方的已完成品未完半成品的保护工作等； ·肥槽回填至砖胎膜顶标高所需的费用； ·其它专业开槽后的恢复工作的人工费用； ·为完成承包范围内工作所需付出的材料（含全部甲供材料、设备）场内卸车、二次搬运、冬雨季施工增加的人工费用； ·为保证施工现场达到发包人的要求，需由投标人完成的现场文明及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工（成立现场文明施工小组*-*人）； ·投标人生活及生产、场外马路责任区内的日常打扫、清理及安全保卫工作（如生产、场外马路责任区卫生由招标人另行派人打扫，则按清扫人员每人每天***元人民币，从投标人工程结算款中扣除，生活区卫生若由招标人统一安排人员清扫，按每月卫生总费用进行按各分包入住工人数量进行摊销，投标人应每月**号向招标人缴纳卫生费用，逾期缴纳的，从投标人工程结算款中双倍扣除）； ·承包工程所使用的甲供材料、设备的现场堆放及保管工作； ·满足合同约定的质量及工期目标而应由投标人承担的人工费用。 ·配合招标人试验人员制作试块、取样等发生的人工费（专人配合发包人）; ·现场临时库房及加工车间、垃圾站等搭设所发生的人工费； ·配合招标人现场管理所发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费及突发事件处理时配合使用人工费； ·招标人《现场材料管理制度》中规定的投标人看护现场材料及周转材料所发生的人工费;含招标人对投标人人员入场教育、安全教育、职业技能培训、各种应急演练等所发生的误工费用； ·由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目正常施工运行的人工费等。 ·保险：劳务投标人被认为已在他的合同价格中包括了与本合同相关的所有应由劳务投标人为其施工人员交纳的意外伤害保险的费用。 ·成品保护：劳务投标人应提供必要的人员、材料和设备用于工程（包含场内所有其他分包及自身已完及未完工程的材料、设备的看管责任，成品保护截至日期为项目竣工验收）的成品保护。 ·临建、现场办公室和办公条件：劳务发包人提供其满足劳务投标人需要的生活用房、施工用仓库以及办公用房等。劳务投标人应为其所有进场人员的合理安排上述劳务发包人提供的临时设施，并按招标人要求配备住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。劳务投标人的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务投标人的报价中应包含其临建设施在劳务发包人要求的情况下从现场拆除并场清的费用。 ·系统调试所需的全部费用。 ·安全措施性费用必须能够满足劳务发包人及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用。 ·劳务投标人所报费用包含能够保证本工程调试、验收要求。 ·劳务投标人报价应当包括为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、卫生所发生的费用。 ·合同价格应包括完成本招标文件所有内容可能会涉及到的费用的总和。合同价格中还应包括人工费上涨、维护、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。 ·.现场临时停工所造成的误工、机械停滞等费用。 ·所使用进场材料和周转材料的二次倒运；材料的进场卸车、周转材料的退场时归类码放、清点数量及装车；按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养；工完场清、建筑垃圾清理至发包人现场指定地点。 ·为配合安全文明施工，政府部门、局及公司、CI检查等各种检查所发生的包括但不限于材料堆码、倒运、场地清扫等费用，已含在综合单价、总价中。 ·夜间施工降效；冬雨季施工降效；超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工。 ·配合发包人现场试验（包括取样、场内运输、制作、装卸车等）。 ·配合塔吊吊、卸的人工（配置满足要求的信号工若干）。 ·成品及半成品保护。 ·与其他分包单位的配合。 ·电梯基坑、排水沟、地源热泵管沟砌筑、集水坑与斜坡之间采用砌筑砖胎膜方式、砌筑完成后并将砖胎膜与周围边坡空隙采用回填土或砂，费用包含在总价中。 ·根据施工进度计划要求，提前做好劳**计划，安排充足的劳**进入现场，进入现场劳务作业人员中技工比例需达到**%。 l 中小型机具费 ·除招标人提供 塔吊、混凝土泵、汽车泵、混凝土布料机 以外的为完成分包工程所需的全部机械费、机具费及冬雨季施工期间所增加的机械费。含二级以下电箱及所需电线、电缆及节能照明器具等。 ·辅材费包含内容：除钢筋、混凝土、砖胎膜、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、冬雨季施工及满足冬雨季施工所需的所有材料、成品防护由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、所有穿墙孔洞封堵用材料（含防水涂料）、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、止水螺帽、预制构件施工吊模使用材料（T型螺栓等）、电焊条、模板脱模剂、养护剂、后浇带钢丝网、等。 模板、木方等材料在施工现场内外的制作、安装及拆除、装卸车、码放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情况均不再进行调整。 承包人根据工程需要要求发包人专业分包提供的周转材料，由投标人与周转材料专业分包双方点清数量并进行周转材料照管，丢失、损坏由投标人自己承担。详见附件十周转材料使用协议。 承包人自行购置的为完成本分包工程所需的材料应满足发包人的质量标准，现场不允许使用质量不合格的材料。发包人有权对承包人购买材料进行质量检验、要求分包人拆除不合格品、替换分包人采购的不合格材料，并从其任何所得款项中扣除购买及替换其不合格材料所发生的费用； 投标人自行购置的材料应满足图纸及相关规范要求，不合格材料禁止使用。招标人有权对投标人购买材料进行质量检验、如发现有不合格产品，投标人应无条件拆除、替换不合格品，所产生的一切费用，由投标人自行负责。 以上费用内容，均包含在综合单价中。除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。 **.*.*注：本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。投标人向招标人提供的发票必须是工程所在地开具的符合招标人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。支付投标人工程款时，投标人必须提供工程所在地开具的完税发票，如因发票原因导致招标人无法抵扣税金，招标人有权拒绝付款。 **.* 施工中发生的零工单价为 元/工日（按照现场确认的实际发生工日数计量（按**小时/工日），停工、窝工单价 元/日。 **.*采取固定综合单价方式。 **.*.*遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：按实际完成工程量乘以合同对应的综合单价，对于以建筑面积计算工程量的费用项目，如未形成建筑平米的则不计算费用， ，已形成建筑平米的部分按合同对应的综合单价计取，计算规则为****年***建设工程预算定额，不再计取任何管理费、利润及税金、规费、安全文明施工费等取费。招标人保留向投标人追责的权利。 **.*.*双方约定，本合同的计算规则参照《*******定额》。特注：其中建筑面积计算按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、车库坡道出入口露天部分、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在总价中，不再另计算。阳台无论何种型式一律按**%计算。结构层高无论多高均按一层面积计算。斜屋面按水平投影计算一层建筑面积； **.*.*双方约定，本合同的变更规则为： 如在工程施工前发生的未改变的设计变更、洽商或增加内容，发包人不予办理变更费用。 第**条 分包合同价款结算及支付方式 双方约定采取以： 固定综合单价 方式结算,最终以发包人的法定代表人或授权代理人签字盖章的“分包完工结算审批单”（审批单见附件）中的结算金额为准。 **.* 工程款结算 **.*.*本工程执行月度结算。 **.*.*每月**日承包人递交上月**日至本月**日所完成工作内容的月度结算报告，发包人在收到承包人递交的完整月度结算报告资料后**天内审核完毕，承包人应积极配合。 **.*.*承包人不及时递交完整的月度结算资料所造成的工程款延期支付所带来的影响由承包人自行承担。 **.*.*承包人应在每月的月度结算报告中将本月度期间的签证一并递交，不随月度结算报告递交的，将视为本月度无签证事项发生，以后不再予以追加及确认。 **.*.*工程完工并经验收合格后**天内承包人将完整的结算资料递交发包人，发包人在收到承包人递交的完整的结算资料后**天内审核完毕。 **.*.* 详见补充条款结算办法。 **.* 工程款支付 施工过程中，发包人、承包人应当在每月**日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到报送的书面资料之日起计算，最长不得超过*日。 书面确认后，双方约定采取以下**.*.*方式结算支付分包合同价款。 **.*.*发包人在书面确认后*日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。 **.*.* 工程款支付方式： 无预付款，施工过程中，每月核定工程进度款，乙方于每月**日上报上月**日至本月**日工程进度。甲方在收到此报告后进行审核，审核完毕后经双方确认，按审核结果支付乙方**%的工程款，工程竣工验收合格并完成结算后之日起**日内付款至结算价款的**%，预留结算价的*%作为工程保修金，以工程通过验收并正式移交业主，招标人与业主在移交书上签字之日起计算，满两年后无息支付*%，满五年后无息支付*%。工程保修金发票须在支付工程款至**%时一并开具，否则招标人有权延期付款。 招标人拨付工程款支付形式：银行转账或商业承兑、银行承兑、票据。（注：承兑汇票贴现由分包单位承担；） **.*.*由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规支付行为的，造成后果由发包人负责。 **.*.*付款方式：支付工程款时，承包人须向发包人提供发包人认可的工程所在地建筑业统一发票，每次的税务发票复印件加盖公章，发包人通过网上银行支付至合同约定的承包人银行账号内。 **.*.* 承包人进场时需提供劳务公司与工人签订的正规劳务合同并报发包人项目部劳务管理人员备案，否则发包人拒付工程款，造成的损失由承包人自负。承包人发放人工费时，必须按时足额发放到每个务工人员，由务工人员本人在发放单上签名；发包人有权参与、见证、公示承包人人工费的发放，发放单一式两份。当月报发包人一份，否则下月发包人有权拒付承包人劳务报酬。 **.*.*承包人和发包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。 **.*.*完工结算需通过发包人公司经管部的最终审核后方为有效。 第**条 违约责任 **.* 发包人违约责任： **.*.*不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 / 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。 **.*.*不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 / 元。 **.*.*不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付 / 元违约金。 **.*.*不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 / 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。。 **.*.*发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向承包人支付违约金 / 元。 **.*承包人违约责任： **.*.*承包人因自身原因延期交工的，业主的节点工期每延误一日，应向发包人支付违约金 *****元/日 元，最高不超过合同总金额的 ** %。 **.*.*承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时， 结算总价下浮*%~**% 。 **.*.*承包人如不服从发包人指挥，视为违约，发包人有权对承包人进行每次***~****元的罚款，并将承包人清退出场。 **.*.*承包人以非正当方式（包括**人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段组织施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》国务院第***号令第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 ****** 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。 **.*.*承包人未在每月 * 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 **** 元。 **.*.*承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，结算单价下调**% ，承包人尚应赔偿因其违约给发包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。 **.*.*参照业主重大节点控制日期，每个节点都需要对承包人进行审核和确认，如因承包人原因造成节点工期延误，应向发包人支付违约金*****元/日 元，另外，如因承包人原因造成总工期延误，每延误一天，承包人需另向发包人支付*元/m* 的违约金。 **.*.*如承包人未经发包人许可，中途离场，造成一切损失均由承包人负责外，同时对承包人已完工程的结算单价下调**%。 **.*.*本工程不允许转包或非经批准的分包，若有违反，发包人将给予承包人总价**%的处罚，并中止合同，由此引起的一切损失和费用均由承包人承担。 **.*.**承包人在施工过程中，遇有业主、监理、发包人临时增加工程，需现场给予确认时，不能因为发包人未能及时签证而停止施工，否则作违约处理，发包人有权对承包人进行每次***~****元的罚款，并将承包人清退出场。 **.*.**若承包人拒收发包人的函、通知、罚款单等属实文件，发包人执行经理和商务经理共同签字确认后，直接从工程款中加倍扣除。 **.*一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 **.*发包人先有**.*.*、**.*.*行为的，承包人的**.*.*行为不构成违约。 **.*承包人先有**.*.*、**.*.*行为的，发包人自行为发生之日起 / 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。 **.*发包人**.*.*、**.*.*行为、，承包人的**.*.*行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。 发包人：姓名 身份证号： 承包人：姓名 身份证号： 第**条 特别约定 **.*分包商应保证满足总包对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按总包进度施工，确保在合同工期内完成施工任务。延期处罚详见**.*.*条。 **.*发包人承诺按照本合同约**算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。 **.*承包人先有**.*.*行为的，双方约定自行为发生之日起 / 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。 **.*发包人**.*.*、**.*.*的违约行为、承包人**.*.*的违约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书，发包人全额支付发包合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。 以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书，发包人全额支付了发包合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后 / 日后签订特别协议。 第**条 争议解决 发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 * 种方式解决争议： （*）向 / 申请仲裁； （*）向 ****** 人民法院起诉。 第**条 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本合同副本 贰 份，发包人执 贰 份，承包人执 / 份，发包人负责向行政主管部门备案 / 份。 第**条 补充条款 **．*结算办法： **．*．*承包人办理工程结算，以发包人工程部出具的完工证明为依据，质检部门、安全部门、材料部门、技术部门出具符合合同约定要求的凭证后才准予办理。 **．*．*结算周期：每月**日承包人递交上月**日至本月**日所完成工作内容的月度结算报告，发包人在收到承包人递交的完整月度结算报告资料后**天内审核完毕，承包人应积极配合。承包人不及时递交完整的月度结算资料所造成的工程款延期支付所带来的影响由承包人自行承担。承包人应在每月的月度结算报告中将本月度期间的签证一并递交，不随月度结算报告递交的，将视为本月度无签证事项发生，以后不再予以追加及确认。 **．*．*零星用工、预算外签证：承包范围外的工作内容，现场签认必须由项目经理签字确认。承包人受发包人的委托从事本合同承包范围以外的其它零星用工工作按照以下原则结算：不足*小时的按*.*个工日/人计,*小时以上**小时以内的按*个工日/人计,**小时以上的按*.*个工日/人计,零星用工按照现场核实的工程量× 元/个工日（**小时/工日）办理结算。对于有业主正式洽商变更、修改图纸并能够清楚计算工程量的不能执行预算外签证单，只有合同外发生的或无法在图纸上计量的工程量才能执行签证单，对于分包预算外签证的原则是必须已经获得业主书面认可的并能收回资金的，项目工程部门的签字只能证明事实发生的实际情况，项目商务部对于发生的事实按照合同的约定判定、是否符合签证条件及计算规则进行审核，项目经理的签字作为计入结算的初步依据但非最终依据 。 **．*．*本合同的计算规则参照 《*******定额》，特注：其中建筑面积按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、车库坡道出入口、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在建筑平米固定承包单价中，不再另计算。阳台无论何种型式一律按**%计算。 **．*．*结算总额＝工程量×固定综合单价+零星用工、预算外签证—扣款 注：若综合单价所包含的施工内容后期没有施工，例如承台、集水坑局部挖土及打钎清槽等实际施工未做，按照合同单价或《*******定额》套用对应定额，人工、材料价格按施工当期信息价，仅计取税金后，在总价中扣除。 A：分包人实际完成工程量（《*******定额》及本合同**.*.*计算规则计算的实际完成工程量； A的计算原则： ·以业主或监理审批图纸内工程量（或不大于业主审批的图纸工程量）及上述计算规则计算； ·按图施工之前下发的洽商变更均视为图纸的一部分，所产生的费用不予计取； ·因设计变更或工程洽商导致已施工完的分部分项工程拆除可以按签证方式进行增减， 按********定额规定的计算规则计算工程量： *）、人工费：将洽商变更工程量套用*******定额×（综合工日单价 元/工日）。 *）、材料费：将工程量（含洽商变更）套用《*******定额》所包含约定的定额材料费×（*-材料费让利**%），本材料价格需经发包人认可，扣除甲供材。 *）、机械费：按*******定额所包含约定的定额机械费，不含甲供机械； 有效签证调整金额=*+*+*，不计取管理费、利润、规费及税金等费用。 *）、洽商工程量：以业主审批的洽商变更工程量（或不大于业主审批的洽商变更工程量）及上述计算原则计算； 设计变更及工程洽商根据**（设计、建设单位、监理、总承包）签字认可的正式变更及洽商作为正式结算依据。 *）、签证工程量：签证反映图纸及洽商无法反映的合同外现场已施工工程量，或与业主无关的工程量。 **．*．*上述现场工程师、机电经理、商务经理、项目经理签字认可的结算依据必须经过发包人相关部门及领导审核，最终以发包人的法定代表人或授权代理人签字盖章的“分包完工结算审批单”（审批单见附件）中的结算金额为准。 **．*．*自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起，发包人应积极组织发包人和承包人双方的相关人员进行核对并制定审核计划（应该在竣工当年完成结算），如果双方最终不能按计划达成一致，双方可以按本合同第**条约定方式解决。 **．*．*结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起发包人和承包人双方应就剩余价款制定付款计划。合同价款的支付应当按发包人财务要求的形式办理。 **．*成品保护：发包人在工地现场提供任何的保安措施，不会减轻投标人在现场照管上的任何责任；投标人特别应为自身工作面及自身的仓库、材料堆放场地、生活场地提供保卫及安全防范措施。自投标人进场之日起至工程全部竣工为止，投标人应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含甲供材料设备）的照管责任。在投标人负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，投标人应自费进行弥补此部分损失，以保证本工程在竣工时全部完好及在各方面均能符合验收的要求。投标人负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意投标人与投标人之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、**尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损坏、被盗、损失等均由投标人自行承担，其成品保护费用均含在人工综合单价里，如因投标人管理不善所造成的经济损失，在分包结算中扣除。 **．*工程结算时，按结算总价的*%扣除保修抵押金，保修金按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规定对工程进行保修；在工程竣工**验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。在工程保修期间，承包人要负责其范围内的所有保修费用，在保修期满后由经济管理部依据工程维修部及项目专业负责人签字的维修确认单（是否在承包人范围内发生了保修费用），扣除承包人责任内发生的保修费用并开据保修金返还结算单。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，及不能证明合格的工作，均不予结算。 **．*其他 **．*．*发包人对承包人所下罚单无须由承包人签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交发包人项目经理部商议，承包人不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起*日后自行生效，发包人可直接从承包人结算款中扣除。 **．*．*承包人首先满足年底足额发放民工工资，并按合同造价的**％存入劳务公司资金帐户作为劳务工资保证金（承包方承诺书及劳务保证金手续签合同一并交于发包方）；在进场前存入劳务公司的劳务工资专用帐户，资金所有权属于发包人，在该项目一旦发生承包人拖欠劳务工资的情况下作为应急垫付资金使用，劳务工工资保证金将专项用于支付所欠农民工工资，不得用于垫支其他用途。均不得随意支取或挪作它用。劳务工资保证金在承包人完成合同约定的分包工作量，并确认其已结清全部劳务工资后，劳务保证金承包人方可支取。承包人执行发包人各部门制定的各项管理规定。保证队伍的稳定做好工人思想工作。 **．*．*应将法人委托书作为合同附件列入劳务合同中，法人委托书应包含委托权限、委托期限等一切工程委托事宜；在与劳务队伍签订劳务分包合同中，应严格按照新《劳动合同法》中的要求，劳务队伍必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案，同时要求按实名制管理，持卡率或出勤率达到***%。如果经公司相关部门和项目查证核实却有劳务队伍未与劳动者签订用工合同的，则给予处罚并清出施工现场； **．*．*对于联营、挂靠、甲指等工程，应按照合同法的规定执行，联营、挂靠、甲指单位应与劳务作业人员及聘用的管理人员签订劳务用工合同（计件合同）并为劳动者交纳社会保险费用，该合同必须在项目上备案，如在合同中没有约定该项的，应添加补充协议，否则不予签订合同； **．*．*劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同（计件合同）后，应按照合同法中的规定为劳动者交纳社会保险费用； **．*．*劳务公司在使用劳务用工时，严禁收取劳务工人任何风险抵押金，并且按《劳务合同法》中约定，劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准****元（**）；并实行实名制管理，具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建二局第三建筑工程有限公司的《劳务分包实名制管理办法》及《劳务分包考核管理办法》承包方须保证农民工工资足额发放到每个工人手中。 **．*．*如发包人有证据证明承包人未按时支付劳务工工资，发包人有权直接向劳务工支付其应得工资。承包人向发包人提供支付工资的名单及金额并有承包人签字盖章；上述金额的总计不应超过承包人实际完成的工程量的劳务人工费，对于上述支付，并首先从其交纳的劳务工资保证金中支付所拖欠的劳务工工资，若保证金数额不足以支付全部拖欠的劳务工工资，应从尚未结清的分包工程款中扣除。承包人有责任向发包人提供正式工程款的发票，且上述支付计入承包人应得工程进度款。对于承包人拖欠劳务工工资，并在发包单位两次提醒后仍不改正，承包人有权解除双方的劳务合同，并将其列入不合格分包商名单。 **．*．*为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO****认证标准要求。若由于承包人原因导致未能达到标准发包人将对承包人处以*万元经济处罚。 **．*．*承包人劳**不足或其他任何原因而使发包人不得不将承包人承包范围内的部分项目另行分包时，发包人将按完成该部分工程量的*场价格（参考造价信息价及双方协商的实际*场价）的*.*倍从承包人承包价款中扣除，并且保留对承包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。如承包人未完成结构穿墙螺栓封堵（含防水涂料）、结构剔凿修补等工作，按照*元/建筑平米在承包人结算中扣除。 **．*．**特别指出严禁承包人对承包内容进行转包挂靠、小班组再分包。分包队伍项目经理必须在***劳务备案处备案，一经中标项目经理必须进驻施工现场并负责本工程的一切事宜。 **．*．**禁止转让合同权利或义务 本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件： （*）取得合同另一方明确的书面同意意见； （*）签订合同权利、义务转让协议。 **．*．** 承包人应严格执行发包人的质量保证体系及项目部质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。若发包人通知承包人后**小时内，承包人不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或承包人返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，发包人可在发出通知或专用条件约定期限**小时后雇佣第三方进行修补，并直接从承包人的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为发包人与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额，无须通知承包人和征得承包人同意，同时承包人需承担违约责任。承包人返修后仍不能达到合同约定要求或不及时进行返修的，其承担的违约责任为： 按此项费用双倍从保修款中扣除 。 **．*．** 承包人应严格执行发包人编制的施工组织方案和下达的合理的书面指令，如承包人在发包人下达指令*日内不执行该指令，发包人将每次处以 ***~**** 元的罚款，最高不超过合同总金额的 * % ，并有权安排其他队伍完成此项指令，费用由承包人承担并在结算款中扣除。由此造成工期延误、质量为达到标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。 **．*．** 承包人如有工人到发包人现场或办公场所、建设单位办公场所或政府部门闹事（其行为参见**.*.*款规定），影响正常的生产秩序与社会秩序，无论何种原因，发包人将对承包人处以每次**万元罚款。最高不超过合同总金额的 * %。 **．*．** 承包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未达到**周岁的现场作业人员。每发现一例,发包人处以 **** 元罚款。承包人弄虚作假造成严重后果的，责任由承包人自行承担。 **．*．** 承包人应严格依照合同及发包人指令施工，未经发包人授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向承包人发布指令，承包人应立即报告发包人，经发包人审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。 **．*．** 承包人必须保证节假日及农忙期间的连续施工。 **．*．** 承包人有权拒绝执行项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。 **．*．**本工程安全文明目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于*‰，重伤频率低于*.*‰；创***“安全文明绿色工地”。承包人必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定以及总包施组细化安全指标。承包人应严格按照发包人安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及发包人对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受发包人的安全检查。对发包人所发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合发包人要求 ，发包人有权给于承包人***---****元的罚款。并且，在此情况下，为确保安全隐患的及时消除，保证安全生产，发包人有权另行安排其他单位或人员实施安全整改作业，发生的相关费用由承包人承担，按合同价格*倍计取从承包人工程款项中扣除。承包人投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具。必须经检验合格,并符合国家、***及发包人的有关规定和安全使用标准。若因承包人违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由承包人自行负责。双方需签订《安全管理协议书》作为合同的附件之一。承包人安全员将纳入发包人安全管理体系，承包人安全员的资质应在本劳务合同签订前报发包人项目部备案。 **.* 关于设计变更、工程洽商说明 **.*.*施工中如发生对原工作内容进行变更的情况，发包人应在接获业主或设计单位通知后，尽快以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行施工。 **.*.*施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计而发生的费用和由此导致发包人或业主的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 **.*.*因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加劳务报酬并应承担相关的一切责任。 **.*.*如发生因设计变更而造成已成型工程的返工，由发包人核定返工工程数量并进行签认。所发生的变更返工签认承包人必须在一周内完成交至发包人，作为结算的依据。逾期不办理的，将被视为承包人已默认并自行承担返工费用，发包人不再予以办理。 **.*.*如在工程施工前发生的未改变的设计变更或增加内容，发包人不予办理变更费用。 **.* 关于现场签证说明 **.*.*承包人必须在现场发生合同外签证后的*日内，按发包人的统一表格填写工程签证单，签字盖章后以发文形式发发包人项目部，签证单字迹要清楚工整，必须有编号（编号不得重复，重复编号的签证单全部无效）。签证单须有发包人经办人员、项目商务经理、项目经理三人签字且日期齐全，并加盖发包人项目经理部印章后才为有效签证。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附有图纸及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点和工作部位（层次、轴线编号、构件名称等）、及工作内容。 **.*.*下列签证单属无效签证单： **.*.* 未按发包人规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替的分包签证。 **.*.*未按表格内容填写，或内容填写不完整的签证。 **.*.*签字不全的签证单。 **.*.*未经项目部认可的任何形式的补贴、补偿费用的签证。 **.*.*签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。 **.*.*按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证。 **.*.*未经认可的点工单价。 **.*.**超过签证时效和竣工突击补签的签证。 **.*.**对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。 **.*.**只有有效签证单才能得到结算，无效签证单不能得到结算，对已在发包人项目经理部结算的无效签证单，发包人公司商务部门在复核时将予以扣除。 **.*.**甲、乙双方每周一对本周内所有签证单按时间顺序予以登记、编号，并及时予以处理。 **.* 履约保证金 **.*.*因承包人施工造成工程质量缺陷、施工进度延误、安全生产事故、材料浪费、达不到文明施工要求等，发包人有权对承包人进行处罚，罚款将从履约保证金中扣除，当履约保证金不能满足扣款时，将从处罚当月承包人应得的工程款中扣除。 **.*.*本工程严禁转包、非法分包，一经发现，发包人有权终止合同，责令承包人退场，并由承包人承担所造成的全部经济损失，履约保证金不予退还。 **.*.*承包人进场前须向发包人交纳履约保证金**万元人民币（大写：贰拾万元整）。其中：工期、质量安全保证金各**万元。经发包人工程部、技术部、安全部及项目经理确认后，如果没有违约情况发生，工程竣工验收合格后**天内无息退还给承包人。 **.*.*承包人进场前须向监理人交纳安全保证金*-*万元人民币.用于奖励管理人员。 保证书 中标建造师（项目经理） 本人 是 项目发包人中标建造师（项目经理）。 本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。 本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同**.*.*、**.*.*行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同**.*的约定，对发生的债务承担连带责任。 中标建造师（项目经理）： 时间： 保证书 施工队长 本人 是 项目承包人施工队长。 本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。 本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同**.*.*行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同**.*的约定，对发生的债务承担连带责任。 施工队长： 时间： 分包月度结算补充协议 发包人：中建二局第三建筑工程有限公司 承包人： 为了进一步完善双方的过程结算工作，甲乙双方在签订主合同的基础上签订如下补充协议，除本补充协议所涉及内容外，其他均执行主合同。 一、甲乙双方在分包合同执行期间均要进行月度结算，分包月度结算是甲乙双方根据合同计价原则，根据承包人当月实际完成的合格工程量（经发包人确认）经过双方核对后共同确认的月度正式结算。 二、分包月度结算对象为承包人当月完成工作内容，包括但不限于合同内工作、合同外工作、设计变更、洽商、预算外签证等各项经发包人确认的工作量。 三、对于正常完成月度结算的，分包工程款支付执行原合同约定；对于不能按要求完成月度结算的，发包人不予支付当月分包工程款，按当地最低工资水平支付承包人劳务费。待承包人完成前期工作的正式结算并且月度结算能够正常完成时，发包人方可按结算结果补齐前期所欠款项，根据原分包合同继续正常支付。 四、分包月度结算资料须有承包人劳务公司法人或法人授权委托人签字并盖章方可正式生效。 五、未尽事宜，双方另行协商。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人: 法定代表人: (或授权代表)： (或授权代表) ： 签订日期： 年 月 日 关于执行中建二局第三建筑工程有限公司劳务管理相关规定的 承 诺 函 致中建二局第三建筑工程有限公司： 我司有幸在 工程 中标，现已经详细学习了贵司关于劳务管理的各项规定，在合同的执行期间将严格按照贵司的相关规定执行，并作如下郑重承诺： *、我司承诺按贵司要求设置 名专职劳务管理员 ，身份证号 ，参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工作；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通知贵司项目部，并立即增补经贵司项目部审核后合格的劳务管理员继续执行相关工作。 *、我司承诺在施工现场所用的劳务人员全部按贵司实名制管理流程要求进行管理，包含提交劳务花名册、劳务人员入场教育考试、与每一个农民工签订劳动合同、与每一个班组签订班组承包协议、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府要求支付农民工工资并向项目部上报真实的工资发放表等等劳务全过程管理的相关手续；如中途进行劳务人员的变更按照劳务管理规定要求书面报告贵司项目部，并及时进行信息的录入和其它相关工作。 *、我司承诺在招投标及合同履行期间遵守贵司的《劳务分包管理办法》中的相关规定。 *、我司承诺在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被贵司和我司列入劳务黑名单的班组和人员。 *、如果我司的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件，我司承诺全力配合贵司项目和相关部门进行处理。 *、如施工期间我司的劳务人员有不认真或抵制执行劳务管理相关规定，经教育后拒不整改的，我司服从贵司项目部的管理，立即更换相关人员或班组。 *、如我司未能兑现以上承诺，愿意承担相应的违约责任，支付违约金。 承诺方盖章： 法人签字或盖章： 委托人签字： 拟定的现场队长签字： 年 月 日 注：对于在本办法颁布之前已签订劳务分包合同的在施劳务分包企业，将本承诺函中投标的文字做修改和拟定队长改成现场队长即可。 附件一： 万国家园项目钢筋进场管理 劳务单位在收到项目下发钢筋加工单时，应由技术人员及时进行核对，若有疑问应立即与项目技术部联系，由项目修改或补发钢筋配料单。劳务单位派往钢筋加工厂驻场人员一名，由加工厂提供住宿，其他自理。劳务驻场人员在钢筋加工过程中进行监督协调，每次钢筋将要运至施工现场出厂前，由劳务驻场人员及钢筋加工厂人员进行清点，符合料单方可出厂。为避免运输过程中及出厂清点时发生疏漏，在钢筋运至施工现场后，劳务单位再次对进场材料进行清点，**小时内发现材料不符或缺少，在**小时内通知钢筋加工厂，钢筋加工厂应立即派专人到现场与劳务单位及总包核实，如材料不符或缺少属实，则由钢筋加工厂承担不符或缺少材料；如超过**小时劳务单位未进行清点或超过**小时才清点发现问题的，则此部分材料由劳务单位承担。 承包人单位（盖章)： 签字： 签订日期： 年 月 日 附件一 项目管理目标及质量管理条例 一 项目管理目标 * 质量目标及方针 质量目标： 结构长城杯金奖、实测实量合格率不低于**% 管理方针： 精心施工 预防监控 诚信至上 以人为本 追求卓越 * 工期目标 根据施工合同要求工期节点： 工期目标： 满足业主、招标人的节点工期及每周每月的工期要求； 合同工期天数： 天； 计划开工日期： ** 年 月 日。以实际开工日期为准 计划竣工日期： ** 年 月 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变） * 安全目标： 确保无死亡及重**全事故，轻伤事故频率为*%，满足发包人施组细化安全目标。 * 文明施工目标：获取**安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑三星认证（设计及运营三星）。 * 环境管理目标及方针 管理方针： 精心施工 预防监控 诚信至上 以人为本 追求卓越 环境目标： 杜绝环境污染，美化施工周边环境，建设***绿色工程。 二 质量标准 分部分项工程施工完毕后，严格按照国家质量验收规范及地方标准进行检查，实行材料、半成品及设备进场检验签收制度、工程质量检查制度、质量“样板”制度、重要工序旁站监控制度、工程质量内部预验收制度、工程质量专题会议制度、质量过程“三检制”、 工程质量管理责任制度、质量事故报告处理制度、检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报、签认制度，隐蔽工程及关键部位质量、复检和验收制度。 三 质量奖罚规定 一、奖励条例 *、重视质量，不违章指挥，不对抗质量检查人员执行公务，分部工程一次通过验收奖励作业班组 / 元。 *、一次通过省部级以上优质工程验收，奖励每平米 / 元。 *、认真负责、坚持原则、坚守岗位、严守职责，发现问题及时督促整改分管区域内不发生质量事故、质量通病得到较好治理，单位工程一次通过验收的奖施工队 / 元。 二、质量要求 专业分包单位必须牢固树立质量第一的思想。坚持样板引路，重点是突出“精”和“细”，一是点点处处按规范、标准要求，多方消除质量通病，二是“粗粮细做”，“细粮精做”，以高于国家标准为标准。既强调内部质量，更突出观感效果，最终实现高档次的质量等级。 *、严格按照创优策划、施工方案及技术交底要求组织施工，采取质量预控措施。专业分包工程质量管理以预控为重点，杜绝死后验尸。 *、 专业分包单位要建立和完善质量保证体系并报请总包确认。编制专项创优策划，以保证工程质量在各个环节受控。未建立和完善质管体系的分包不得开工。 *、 投标人进场前要同总包签订《质量目标责任书》及《总分包质量管理协议》，进场后十天内要向总包提交质量专项创优策划，包括以下内容：质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治以及精品节点做法等。未能按要求提交专项创优策划的投标人必须停止施工，所造成的一切损失由投标人自负。 *、 每个分项及重要工序部位施工前，投标人应通过总包向监理报验施工方案，施工方案中主要包括以下内容：施工流程、施工方法、系统试验等，要求与其它专业配合交叉施工办法，劳**、机具、材料安排、设备、成品供应计划、施工进度计划等。 *、 总包专职质量工程师，在现场巡视发现问题时，有权向分包单位下发《工程质量整改通知单》、《工程质量罚款通知单》，必要时下发停工单，直至将问题改正为止。 *、 总包质量工程师将根据分包的施工方案、技术交底等对分项工程进行验收，验收合格后，再向监理及业主报验。 *、 工程质量报验工作规定了具体的程序，使专业分包在工程质量的报验方面能按照统一的程序有条不紊地进行，详见工程选题报验程序流程图。 三、处罚条例 为了保证工程质量和所有施工程序在受控状态下进行，必须严格按照如下条款执行，否则将给予**元～****元罚款，情节严重的停工整顿，停工后仍未整改的清退出场。 *.质量验收要达到一次合格率**%以上，以我项目质检部统计为准，否则对分包单位处以***元/周罚款，对分包质检员处以***元/周罚款，累计三次将分包质检员清退出场。 *.对我项目管理人员及监理部所提质量问题，不积极组织整改，或限期内整改未完成所造成的一切后果由分包单位自负，并对分包相关质检员、工长处以***元～***元/次罚款。 *.分包单位必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，所出现质量问题必须向我项目质检部报告，否则对分包单位处以***元/次罚款，情节严重的停工整顿。 *.现场检查或验收过程中暴露的严重质量问题，视情节处以**元～****元罚款。 *.分包单位未按照图纸、图集、规范、方案或措施施工，总包单位有权不予验收，并给与**元～***元罚款处理；分包单位无方案擅自进行施工的进行****元罚款处理。 *.对于施工过程中出现的质量问题，我项目管理人员提出后应该立即组织整改并答复，否则在验收时仍然出现，对分包单位工长和质检员各处以***元/次罚款，并且我项目质检部不予验收。 *.任何质量缺陷的处理方案都必须经我项目技术部（机电部）的批准，否则不得进行修复、纠偏工作。对违规单位罚款***元/次，并承担所有损失，对有关人员处以***元/次罚款。 *.分包单位涉及实测实量的，均需配备专职实测人员，人员不齐，罚款***元/日；实测数据上墙，数据未上墙，罚款***元/层；按照进度完成实测、统计、上报工作（拆模七日内完成上报），报不及时罚款***元/层，对于谎报数据的单位处以***元/次罚款，个人处以***元/次罚款，并重新实测上报数据。 *.分包单位验收未通过或未验收，擅自进行下道工序的，对于该单位处以***元/次罚款，个人处以***元/次罚款，并停工整顿，累计三次清退出场。 **.分包单位进场材料未经验收，或使用材料未经取样、复试、复试结果不合格的，处以***～***元/次罚款，并要求重新报验、复试；使用假冒伪劣材料，或材料不符合合同品牌约定的，处以****元/次罚款，并对该材料进行监督退场。 **.现场未经项目部同意，擅自对已施工完成成品进行破坏的，处以罚款**～***元/次，并照价对该成品的修复或更换价格进行赔偿。 **.分包单位测量放线经总包单位检查验收，偏差值超出规范允许值*倍以内的，罚款***元/次；偏差值超出规范允许值*～*倍以内的，罚款***元/次；偏差值超出规范允许值*倍以上的，罚款****元/次。 **.分包单位必须按时参加总包单位组织的各项质量检查、样板点评、质量例会、质量专题会议、活动启动、宣贯会等会议，未经同意擅自迟到、早退者，对分包单位相关人员处以**元/次罚款；未经同意缺席上述议程，对分包单位相关人员处以***元/次罚款；连续三次缺席，将分包该管理人员清退出场。 **.视质量违章指挥，对抗质检人员履行检查任务造成不良后果的生产人员或管理人员视情节轻重罚款***-****元。 **.不认真操作，粗制滥造，偷工减料，拒不整改，造成不良后果的施工（生产）操作人员罚***-***元，情节严重从重罚款。 **.不负责任，不坚持原则，发现问题不督促整改，分管区域内经常发生质量事故，发现问题不及时反映的质量检验人员罚款***-***元。 **.一般质量事故，罚分包队***-****元，发生重大质量事故，责任人按有关规定进行重罚。进场的材料、成品、构件、器材无材质证明、试验报告、合格证，材料质量低劣者，罚有关责任人员***-***元。 **.分包单位不能实现项目质量目标的，按每平米*.*元进行处罚。 **.被处罚的分包队伍将作为不良记录录入档案。 **.个人安全防护用品供应：安全帽、工作服、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、焊帽等由发包人统一采购，所需费用由承包人承担。为保证安全用品质量，承包人自行采购的安全防护用品必须按照《安全防护用品合格方》所提供的厂商采购。如果承包人的安全帽采购并没在物资部提供的合格采购方，安全部门有权给予处罚。按照发包人要求为工人提供至少*套统一着装、床单、被罩、安全帽，费用由承包人自行承担，编号由招标人统一负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统一购买。 承包人单位（盖章)： 签字： 签订日期： 年 月 日 附件二 总分包安全管理协议 工程名称： 甲 方：中建二局第三建筑工程有限公司 乙 方： 为了加强施工现场安全管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及本公司《职业健康安全管理措施》结合本工程特点，经甲乙双方协商，特制定本协议（服从施工承包合同文本中的相应条款）。具体内容如下： 一、发包人权责： *、根据甲乙双方合同为承包人提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对承包人贯彻落实国家有关法规及发包人的安全规章制度的执行情况进行检查。 *、在承包人进场时有权对其进行入场安全教育，经考试合格（**分）者方可上岗，有义务组织承包人学习发包人有关安全管理的各项规章制度。 *、发包人各专业工程师每周一须组织本施工区域分包单位进行周一安全教育，对上周安全情况进行总结和对本周安全工作进行安排，宣布本周安全注意事项（周一安全交底），并做好周一安全教育记录。 *、分项工程施工前，发包人专业工程师须对承包人进行有针对性的书面安全技术交底。 *、对施工现场的除专业分包作业之外的危险因素进行识别、评价，制定重大危险因素预防控制措施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查承包人的职业健康安全管理工作，对承包人施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查承包人的隐患整改落实情况，必要时协助承包人进行隐患的整改工作。 *、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织承包人有 关人员对应急预案进行演练，确保应急救援能力。 *、对承包人未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员的不允许进场施工。承包人安全人员必须服从发包人安全部门的管理，协助承包人安全部门做好现场安全管理工作。 *、负责审核承包人报送所有的分包工程安全技术措施（方案）和专项安全防护设施搭拆方案，并监督承包人按照方案搭设。 *、负责编制现场一级和二级电箱以上临电设置方案，审核承包人报送的所辖施工区域的二级电箱以下临电设置方案，提供现场一级和二级电箱，对现场一级和二级电箱及主电缆进行管理和维护，监督承包人对所属施工区域二级电箱以下的临电设施的管理、维护。 **、对发包人提供的机械设备、机具安全负责管理及维护，督促承包人对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促承包人有关人员进行整改。 **、对承包人采购的重要劳动防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设 备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行检查验收，对承包人使用不合格防护用品及小型电器设备的，按有关规定进行处罚。 **、对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护设施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。 **、在承包人进场后与承包人办理现场安全防护设施的移交手续，监督检查承包人对所属施工区域的防护设施的维护与管理。 **、在承包人退场时与承包人办理现场安全防护设施的移交手续后方可办理承包人的退场会签手续。 **、负责组织承包人参加发包人每周的定期安全检查，对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促承包人落实安全隐患整改措施。 **、对承包人在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受发包人的正常安全管理的，根据问题的严重程度依据发包人的施工现场奖罚规定进行处罚。承包人施工中存在重大隐患或险情时，发包人有权对承包人停工整顿，直至与承包人解除合同，清退出场。 **、承包人出现安全事故，发包人有权根据责任情况对承包人进行处罚。对承包人未经发包人同意擅自增加或调换人员，一旦发生伤亡事故追究承包人的责任。 **、督促承包人为本队职工办理工伤保险。 二、承包人权责： *、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及机操工操作证的复印件报发包人安全部门。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。 *、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行发包人的各项安全管理规章制度。 *、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制，。本队人员在**人以下设一名专职安全员，**～***人以内必须有两名专职安全员；***～***人必须设三名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，承包人专职安全员的日常工作纳入发包人安全管理体系，承包人安全员必须服从发包人安全部门的管理，每天对本队施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向发包人安全部门汇报。 *、承包人进场人员必须接受发包人的入场安全教育。承包人须对本队作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育，做好本单位车辆驾驶人员的安全教育，积极组织本队职工参加发包人组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。 *、接受招标人应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在发包人组织指导下，能够严格贯彻实施。 *、负责编制所属施工区域的安全技术措施方案及专项安全防护设施搭拆方案，并报发包人技术部门审批后实施。 *、负责依据JGJ**-****《建筑施工现场临时用电安全技术规范》编制本队施工区域二级 电箱(由发包人指定)以下临电设置方案，报发包人技术部门审批，并按照审批后的临电设置方案对本队所属二级电箱以下的三级电箱（从二级电箱引出通往作业面的可直接接电动工具及临时照明的电箱）、临电线路及（生活、施工）照明设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向电工进行安全交底。 *、承包人的特种作业人员及机操工必须是经培训合格人员，并持证上岗。 *、每周一承包人现场负责人须组织本队全体职工接受发包人专业工程师进行的周一安全教育。 **、每天上班作业前承包人班组长须对本班组人员进行班前安全交底，做好班组活动记录。 **、承包人作业班组在分项工程施工前必须接受发包人的作业指导和安全技术交底，并在作业中遵照交底要求执行。 **、服从发包人的安全管理，保证本队施工区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、 机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合发包人的安全监督检查，承包人现场的所有安全装置、防护设施必须依据发包人编制的相关安全技术施工方案进行搭设、安装，承包人必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报发包人安全部门，经发包人安全部门确认后方可使用。 **、承包人携带进场的机械设备、机具必须是合格产品，承包人须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查，对发包人和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于承包人使用不合格机械设备、机具造成事故的，由承包人自行承担责任。 **、参加发包人组织的每周定期安全检查，落实安全隐患整改措施。 **、对指定的安全防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）必须满足施工安全的要求。以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向发包人主管领导汇报。 **、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经发包人组织有关人员验收合格后方可使用，做好日常维护与管理，退场时与发包人办理安全防护设施、脚手架的移交手续。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到发包人专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改发包人的任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向发包人主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。 **、承包人进场设备、机具填表后报发包人安全部。并须经发包人验收合格后使用，保证所用机械设备的安全装置齐全有效，机况良好，不得带病运行。 **、承包人负责敷设、安装的临电设施必须经发包人有关部门、人员验收合格后方准投入使用。 **、做好班前作业环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需发包人协助整改的及时向发包人汇报。 **、作业前有权要求发包人进行作业指导和有针对性的安全技术交底。 **、有权拒绝发包人管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对发包人有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向发包人主管领导提出申诉。 **、不违章指挥、不违章作业，对发包人及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对承包人工人多次违章，屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，发包人有权按《施工现场奖罚规定》及《项目总承包管理手册》的有关条款加倍处罚；若因此而引发安全事故的，承包人必须承担相应责任。 **、必须为本队施工作业人员提供必需的劳动防护用品，防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本队职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检，并在职业病危害作业人员进入现场施工前向发包人提交相关体检资料（如承包人安排职业病体检有困难可由发包人协助承包人组织职业病危害作业人员进行体检）。 **、承包人发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告发包人主管领导及安全部门。 **、必须保证进场施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向发包人汇报，严禁承包人私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人，要单独进行有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。 **、按规定为所属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。 三、承包人交纳安全管理保证金的数额： *、依据相关规定：“矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域的生产经营单位按照国家有关规定实行安全生产风险抵押金制度。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。”承包人必须向发包人交纳安全生产风险抵押金（合同额的*-*%，且不低于 * 万元），承包人发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。 *、如安全生产风险抵押金在分包工程年度结算前已扣完，发包人有权要求承包人适当补交安全生产风险抵押金*-* 万元。 *、工程结束办理完结算后，将安全生产风险抵押金的剩余部分返还承包人。 四、施工现场奖罚规定 *.*奖励 *、凡在自己工作范围以外，发现重**全隐患和险情，并及时报告和采取得力措施，从而避免了重大人身伤亡和设施设备损坏事故的有功人员，按贡献大小，给予通报表扬并一次性奖励****～****元。 *、为确保安全生产积极进行革新、发明创造、提出合理化建议、作出突出贡献的 人员，经项目文明安全领导小组认定后，一次性奖励***-****元。 *、对坚决制止违章违纪行为，从而避免了事故发生的有功人员，给予通报表扬 并一次性奖励***～****元。 *、因举报他人违章指挥、违章作业从而避免重**全事故的人员，经核实，一次性奖励举报人***-***元。 *、在抢救工伤及事故中采取措施得力，避免事态进一步恶化的有功人员，经核实，一次性奖励***-****元。 *、奖励申报由被奖励人员所在部门负责人提出申请，经项目文明安全领导小组审。 核认定后进行奖励。 *.*处罚 *.*.*工程项目安全管理工作存在以下问题的处罚标准： *、每周一无综合安全交底，每次罚主管工长***元。罚项目安全值班领导***元。 *、工长未按规定对班组进行书面安全技术交底，每缺一分项工程安全交底罚款**元。安全技术交底无针对性，每项罚款**元。无开工前全面安全技术交底，对项目总工罚款***元。 *、不按规定填写领导值班记录和带班记录的，对该月项目值班领导罚款***元。 *、无班组日志（班前安全活动记录），每天罚款**元，每月最高罚款***元。 *、不坚持每周五安全检查每次罚款***元，无检查记录罚款每次**元 *、使用未经安全教育培训人员或使用安全教育不合格人员进场作业以及用工违反规定的（使用童工、未成年工、超龄工等），每人次罚款***元。 *、特种作业人员无证上岗（特种作业人员使用过期证、假证、冒名顶替的视同无证处理），每一人罚款***元，最高罚款****元。特种作业人员虽在项目部有持证登记但在现场检查时不能出示有效操作证的，每人次罚款***元，最高罚款****元。 *、对不按规定为作业人员配备劳动防护用品及职业病防护用品的罚分包单位负责人负责人***-***元。对不按规定佩戴、使用合格劳动防护用品职业病防护用品的罚款***-***元。 *、对安全部门下达的安全隐患整改未按要求落实消项、整改不彻底、未反馈，每项罚款***-****元。 **、安全管理资料不健全，对相关责任人罚款***-***元。 **、分包安全管理人员未按规定配备，每人每月罚款*****元。 **、分包单位不参加项目组织的安全会议、安全活动、安全检查的，每次罚款***元。 **、未按所在地《职业性健康检查管理办法》相关要求对有害作业人员进行体检的，每发现一人罚款***元。 **、对发生职业病未按规定上报的，对有关责任人员罚款***～***元。 **、发生伤亡事故、未遂事故未在规定时间内报告安全主管部门，每次罚款****-****元，情节严重加倍处罚。 **、发生工伤事故后，不积极组织抢救伤员，破坏事故现场的，对有关责任人员通报批评，造成严重后果的给予行政处分，并处罚款***-****元。 **、对不重视隐患整改，不落实安全生产责任，致使类似工伤事故重复发生的负有管理责任的人员进行通报批评或行政处分，并处罚款****—****元。 *.*.*施工现场存在下列安全隐患的处罚标准： *、现场人员未正确佩戴合格的安全帽，工人每一人罚款**元，管理人员每一人罚款***元。 *、高空作业人员未系挂安全带，每一人罚款***元。未正确使用合格的安全带，每一人罚款***元。 *、穿高跟鞋、拖鞋、短裤（高于膝盖以上）或赤脚进行施工作业，每人每次罚款***元。 *、材料不按规格、要求堆码，限期不整改每处罚款***-****元。 *、临边防护不到位，每处罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *、预留**防护不到位，**cm～*.*m**未作安全防护，每一处罚款***元，最高罚款****元。二十处及以上为严重安全隐患，停工整改；*.*m以上**未作安全防护，每一处罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *、通道口未作安全防护，每一处罚款****元，最高罚款****元。两处及以上为严重安全隐患，停工并整改。 *、电梯井口未作安全防护，每一处罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工并整改。 *、坑井口未作安全防护，每一处罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 **、开挖沟、槽等土方施工，超过*.*米深未按规定放坡或做支撑，罚款****-****元。 **、施工中由高处往下投掷、掉落物料，每次罚款***-****元。 **、脚手架防护不到位： *）密目网以****米及以内为*处计，每一处未做封闭，罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *）水平网以****米及以内为*处计，每一处未做防护，罚款***-***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *）脚手板以****米及以内为*处计，每一处未做满铺，罚款***-***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *）防护栏以****米及以内为*处计，每一处未做防护杆，罚款***-***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *)拉结点未按方案要求设置、作业人员私自拆除外架拉结点，每一处罚款***元，最高罚款****元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。 *）剪刀撑未按方案要求设置，罚款***-****元。 *）挡脚板以****米及以内为*处计，每一处未设挡脚板，罚款***元，最高罚款****元。 *）脚手架防护低于施工层每单体工程罚款****元。 *）未覆盖在防雷保护区域内的高大脚手架未设置防雷接地罚款***-****元。 **）起重机械、脚手架与高压线未达到安全操作距离时，未采取有效可靠的防护措施的。 **）挑架工字钢、卸荷钢丝绳、架体底部封闭不严密，每处每项罚款***元，最高罚款****元。 **）爬架爬升导轨未按方案要求设置，相邻架体间空隙无防护措施，架体底部封闭不严密，架体底部与结构外墙间未安装翻板防护，架体垂直度超标，每项罚款***-****元。 **）门式架立柱架体结构不稳固，无剪刀撑，*米以上作业面无防护栏杆，每处罚款***-***元。 **）卸料平台无限载标志；平台周边防护不严密；落地式卸料平台与结构拉结不到位；型钢卸料平台钢丝绳拉设不符合要求；与结构锚固不牢，每处每项罚款***-***元。 **）人字梯无保险链、缺档、梯子材质破损、腐朽，每梯每项罚款***-***元。 **）违章翻越护栏、攀爬脚手架、从安全通道以外部位进入在建工程的罚款***-***元。 **）外架拆除、模板拆除作业未设置安全警戒线；拆除现场无专人看护，罚款****-****元。 **）施工现场的一切防护栏、防护设施、安全标志、指示牌等，未经许可不得随意拆改，挪作他用，违者罚款***—***元。 **）使用不符合安全规定的物资搭设安全防护设施的，对现场相关负责人罚款****元—****元。 **）未按专项安全方案组织危险性较大工程施工，限期不整改每项罚款***-****元。未编制专项安全方案或专项安全技术方案未经审批组织危险性较大工程施工，罚款****-****元。 **）施工用电未采用TN—S系统设置临电系统，罚款****元。停工并整改。临电系统未采用逐级漏电保护，每处罚款***元。最高罚款****元。 **）严禁私拉乱接电源、电灯，施工作业、生活用电须由专业电工安装操作，违者罚款***-***元。 **）施工现场的电气线路老化，电器损坏，失修严重，罚款****-****元。 **）电箱配置不符合临电规范要求，无验收合格标志擅自使用每个罚款***-***元。电箱内电器开关选型不符合规范要求、二级箱内开关直接带机械设备、机械设备无专用开关箱、开关箱未标明用途、机械设备与开关箱距离大于*米，每处每项罚款***-***元。 **）电箱内电器开关一闸多机；电器开关、插座破损；电箱门未接地；电箱内未按规定设置接线端子；电箱电源线未接保护零；电源线插头未接保护零；机械设备未接保护零；照明电源未采用三芯橡套电缆；电源线绝缘破损；使用其他金属丝代替保险丝；使用多用插座；电箱无门；电箱内未张贴线路图；电箱未编号；未明确责任人；电箱内电器未标明用途；电缆、电源线未按要求绝缘吊挂，线路随地敷设，每处每项罚款***-***元。 **）LED灯未使用封闭式灯罩；灯架底座不稳；灯具金属外壳未做接零保护，每处每项罚款***-****元。 **）使用不符合要求的手持电动工具罚款***-***元。 **）机械检修、维护、保养过程中未拉闸断电；未派专人看管或未悬挂警戒标志；看管人员擅自离岗的，每项罚款***元。 **）物料提升机、外用电梯司机擅自离岗未对操作设备进行妥善处理（拉闸断电、电箱上锁，厢笼停至地面）的，物料提升机违规载人，外用电梯物料、人员进入楼层后未关闭安全门即将吊笼升降的，罚款***-***元。 **）物料提升机、外用电梯未按规定设置限载标志每台罚款***-***元。 **）外用电梯、物料提升机上料平台无防护门，吊笼无门，无超高限位，进料口无防护棚及重要安全防护设施未经安全验收投入使用的，每项罚款****-****元。 **）塔吊等起重设备吊钩、绳、锁具存在安全隐患仍投入使用，每项罚款***-***元。 **）委托没有相应安装资质的单位安装起重机械设备和附着升降脚手架的，罚款****-****元。 **）未按要求办理起重机械登记编号、安装拆卸告知和使用登记等备案手续的，未按要求对塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电葫芦等起重机械以及整体提升脚手架等设施进行检测、验收而投入使用的。塔式起重机电缆线破损严重且无卷线器、塔式起重机或外用电梯安全装置失灵为严重安全隐患，罚款****-****元，停止使用并整改。 **）电动吊篮未经验收擅自使用，无超高限位每台罚款***-****元，并责令立即停用整改；配重不足或未固定、支架超长、支架固定不牢、无超高限位挡板、操作人员未经培训合格上岗、无保险绳或保险绳固定不牢、吊篮内作业人员未将安全带系挂在安全绳上每处每项罚款***-***元；吊篮上人超过*人每超一人罚款***元；吊篮重锤落地或距地小于**cm，每个罚款***元；安全锁锁绳制动超标每台罚款***-***元，责令立即停用整改。作业人员在吊篮尚处于悬空状态时违章翻越吊篮、吊篮保险装置失效仍继续使用罚款***-****元。 **）机电设备缺乏防护装置或防护不到位，未经验收合格擅自使用，未按规定设置操作规程牌，不按操作规程操作，机械带病运转，每台每项罚款***-***元。 **）电焊机未使用专用开关箱；无专用漏保；双线不到位；电源线、把线超长；接线侧无防护罩；焊把钳绝缘损坏；电源线、把线破皮漏电；把线有接头；焊机外壳未接地；无接线柱；无压线鼻子；电流调节扳手无绝缘措施；高处施焊无接盘措施，每机每项罚款***-***元。 **）木工圆锯无防护罩、滴水装置、分料器；未按规定配备灭火器；操作间内有烟头；锯末、废料未日产日清，每项罚款***-***元。 **）空压机压力表损坏；皮带轮无防护罩或防护罩破损；皮带不齐全，每机每项罚款***-***元。 **）砂轮切割机锯片破损或锯片半径小于*.*cm仍使用；无工具托架；使用砂轮机侧面打磨工件；无锯片防护罩；无防火罩；金属外壳未接零；使用倒顺开关，每机每项罚款***-***元。 **）卷扬机、钢筋调直区和钢筋张拉区无安全隔离防护，罚款***-***元。 **）戴手套操作旋转机械，每人次罚款***-***元。 **）操作打夯机、水钻未带绝缘手套，罚款***-***元。 **）施工现场吸烟，无动火证动火或动火无看火人、无灭火措施、周围易燃物、可燃物未清理，每处罚款***-***元。 **）氧气、乙炔瓶使用间距小于*米，与明火距离小于**米的，乙炔瓶倒放使用，乙炔气瓶无回火装置，气瓶无防震胶圈，气瓶压力表损坏，罚款***-***元。 **）易燃易爆危险品未专库、分开存放的，无防火标志，罚款***-***元。 **）库房内无管理制度、无灭火器、库房内吸烟、照明设施违反规定的，每项罚款***元。 **）施工现场、生活区、重点防火区域未按要求布设消防设施，每缺一个罚款***元。 **） 超高建筑未按要求设置消防立管，消防立管未通水，未配备消防水箱、消防泵，存在重大火灾隐患的，罚款****-****元。 **）生活区内违章使用大功率电器，每个罚款***-***元。 **）施工现场使用明火保温，生活区使用明火取暖，罚款***-***元。 **）无火灾情况下擅自动用现场消防器材、利用消火栓取水的，罚款***-****元。 **）工完场清，现场（建筑、生活）垃圾应及时清理，指定堆放地点并采取封闭、苫盖措施，违者罚款***-***元。 **）违反劳动纪律，不服从管理，破坏现场安全防护设施、设备以及酒后作业等，罚款***-***元。 **）随地大小便罚款***-***元。 *.*被罚款单位或个人应在规定的时间及时交纳罚款，对不如期缴纳罚款的，在分包单位安全生产风险抵押金中加倍扣除。 *.*安全罚款由安全部门开具罚款通知单，由项目合约部收取罚款并设立专项帐目。安全罚款可用于奖励安全生产上的有功人员或用于组织专题安全活动。 *.*凡发生本制度未加以明确的奖罚的，由项目文明安全领导小组讨论决定。 *.*违章人员（个人）的罚款由其所在单位负责督促执行，因分包单位对本队违章人员负有管理责任，如违章人员无力按时交纳或离开本工地无法交纳罚款的，一律由其所在单位负责交纳。所有罚款支付须于罚款通知单规定的期限内及时交到项目主管部门。如分包单位或违章人员在规定时间内拒不缴纳安全罚款，在分包单位的安全生产风险抵押金中进行加倍扣除。 *.*承包人必须保证在本工程的安全与文明施工，除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外，还要赔偿因此给发包人造成的名誉损失，每发生一起安全事故或死亡事故，按合同总价款的 *% 给予处罚。 五、协议书说明 *、承包人在竣工和退场时，必须到发包人有关主管部门办理退场会签手续，发包人对承包人对本协议书的执行情况签署意见，承包人办理完会签手续后方可退场。 *、本协议与发包人根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。 *、未尽事宜在工作中进一步完善。 *、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。 *、协议自签字之日起生效，工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。 发包人（盖章）： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人（盖章）： 签字： 签字： 附件三 材料管理协议 发包人： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人： 为保证工程项目材料的有序管理，减少材料的损失，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 *、总则：为加强材料管理工作，确实做到科学、合理的使用材料，“确保质量、满足需要、聊低成本”的原则，使材料管理工作做到职责清楚、奖罚分明。各专业分包单位进场的材料必须执行如下规定： *．*本项目的材料管理主要由发包人物资部，各专业分包物资管理部门主要负责配合材料设备的询价、定货、采购、报验。 *．*材料报验，各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料/构配件不得进场使用，若违章使用，根据情节轻重给予****-*****元的罚款，并责令拆除退场。 *．*材料/构配件/设备进场后，**小时内必须向总包申请材料/构配件/设备的报验。材料/构配件/设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料/构配件/设备报验报验单，由分包单位的工长/材料员及总包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料/构配件/设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总包要求做退场或其它处理。 *．*材料堆放管理，总承包部对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。 *.*各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐、做到一头齐、一条线。 *.*易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不得在建筑物内储存，必须在总包的指定位置搭设符合要求的库房或者随时随用。 *.*所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总包的同意。 *．*材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。 *．*剩余材料、设备、机具出场时，必须到综合办公室开具门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为总包财产不得运出场外。 *．**承包方应设置专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。 *．**承包方物资管理人员应服从项目物资部的管理。 *、供应管理 *．*桥架、线槽、钢管由发包人提供并送至工地内，承包人负责卸车、运至承包人仓库货堆料场，并负责保管使用，其余材料由承包人自购。 *．*验收与保管。承包人负责保管其领用的材料，丢失、损坏由承包人承担损失。 *．*由承包人与项目技术、工长、材料、预算按照施工方案共同确定工程周转料具总量，由承包人承包使用。 *．*如承包人超总量使用，自行承担超用损失。 *．*承包人按工程进度提前*-*天提使用计划给发包人物资部，物资部组织材料进场后承包人当场清点并办理手续。 *.* 发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。”承包人领用发包人采购的材料，应办理领用手续。承包人领用的材料实际用量，超过按照现行预算定额允许的损耗量的部分，由承包人承担。 *.* 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料（包括钢管、扣件等）、设备机具及构配件。因承包人使用不当发生损耗严重以及保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 ** %。 *.*对于由承包人采购的材料，如承包人没有材料采购能力或承包人由于价格、质量等因素不能采购到合格材料和发包人认为承包人采购材料不符合发包人要求，发包人可直接购买施工用主要材料及其他辅助材料。承包人使用的由发包人购买的主要材料及其他辅助材料，在结算中按照实际领用量乘以承包人预算中采用的预算价格及相应取费合计的*.**倍从承包人工程款中扣除。 *、小型材料 *．*承包人自行采购使用，发包人项目质检、材料对其进行检验，合格方能在工程中使用，不合格必须马上退场。 本协议与合同等效，如以合同发生抵触以合同为准，协议甲乙双方各一份。 发包人： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人： 签字： 签字： 签订日期： 年 月 日 附件四： 防火责任书 为加强防火工作，贯彻落实各项防火安全规定，保证在施工期间不发生任何火灾事故，结合项目实际情况，特签订本责任书。 一、责任关系 施工队负责人是消防安全第一责任人，全面负责本项目所有管辖区域的消防安全工作。并设置专兼职消防、保卫安全管理人，组织实施本单位的防火工作。 二、责任期间 冬季防火时间为： ****年**月**日———****年**月 **日 三、责任目标 *、 建立健全防火组织，逐级落实防火责任制； *、 开展形式多样的防火宣传教育工作，提高施工人员防火安全意识。 *、 结合本项目实际情况，制定防火工作措施，落实防火责任人。 *、 不发生任何火灾事故和煤气中毒事故。 *、 日常防火管理到位，及时整改火险隐患，资料齐全。 *、 按照规定配备足够的消防器材，保证齐全，灵敏有效。 以上各条如若违反后果自负，项目概不负责。 发包人： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人： 签字： 签字： 签订日期： 年 月 日 附件五： 工程治安、消防、保卫协议书 为更好的维护企业生产、经营和工作秩序，预防火灾及其他治安、灾害事故的发生。根据《中华人民**国消防法》、《***建设工程施工现场消防安全管理办法》以及***城乡建设委员会关于《***重点建设项目治安保卫工作规定》的要求，结合本工程管理的实际情况，实行治安消防保卫责任制，以增强施工队伍及职工对治安消防工作的安全意识，本着平等、公正、自愿的原则签定本工程施工现场治安 、消防安全责任书。 现将具体管理工作的责任如下： 一、 发包人责任 *、 全面负责施工现场的治安、消防安全管理工作，指定消防保卫措施方案，并按有关规定报**、监督机关审批或备案。 *、 定期布置、检查承包人的治安、消防管理工作，为承包人制定明确的治安、消防责任区域，制定有关全面管理的责任制度，发现问题及时通知承包人整改。 *、 负责对承包人治安、消防日常管理工作的指导和监督。 *、 负责承包人进场人员的花名册与现场人员是否相符，并协助承包人办理暂住征及其他有关证件。 二、 承包人责任 *、 承包人应协助发包人进行工程内的治安、消防、保卫工作。 *、 服从发包人的治安、消防管理和监督，自觉贯彻落实本工程的各项管理规定，严格按照国家及*政府的各项法律、法规做好自身职工队伍的管理和教育工作。 *、 承包人必须选派一名工作责任心强的领导全面负责本队治安、消防工作。 *、 承包人主管负责人必须了解和掌握本队人员情况，外地人员必须符合**相关文件要求，做到手续齐全，情况明确，不得私自招零散、三无、组织冒名顶替人员。 *、 经常性的对本职工进行法制、法规和消防等知识培训，要求职工遵守国家和***的法律、法规条例及发包人的规章制度。 *、 承包人主要负责人要**发包人进行治安、防火安全等方面的入场教育，合格者方可上岗，并将批准注册的职工花名册、照片报发包人存档，以便管理，做到准确无误。 *、 承包人要按***要求，向当地派出所申报“暂住证”，办证率必须达到***%。来人注册，走人注销。 *、 承包人注册人员在***人以上，应设立治保小组，有专门负责接受发包人指导，并开展相关培训教育 工作，提高自防、自治、自卫能力，配合发包人进行防范、检查工作，及时处理治安防范、防火安全等方面发生的问题，消除隐患，确保安全。 *、 严禁使用刑满释放、解除劳教、执行管制、保释、缓刑、保外就医、监外执行、监视居住、取保候审及有过违法行为等人员。 **、杜绝重大案件、治安案件及恶性案件发生；杜绝火灾交通死亡事故；杜绝或减少一般刑事、治安及治安火灾的事故发生，全年刑事案件发生率控制在*.**%以下，职工违法率应控制在职工总数的*.**%以下，并建立具体的治安防范措施。 **、承包人要做好现金及贵重物品的保管，严防被盗，财务要限额存放，并设有严密的存放措施，严格执行财务制度，有专人保管，确定责任者，指定保管措施。 **、承包人要做好职工后勤的管理工作，管理制度责任要明确，并定期检查。严禁男女混住、聚众赌博、传播淫秽物品、酗酒闹事、打架斗殴等事件的发生，不准留宿未经批准的暂住人员。 **、承包人主要领导为承包人防火负责人，负责本队的防火安全及日常管理工作，施工前要制定出本单位、工程管理措施，直接接受发包人的监督检查，按时参加发包人组织的各种会议和检查工作。 **、加强对物资库房、易燃、易爆危险品的管理，各投标人必须制定在作业区内油漆、烯料、化工等易燃、易瀑材料的管理措施。 **、加强对本队职工住地的消防和卫生管理，防止各种案件的发生，并配备相应数量、有效的灭火器材。 **、承包人进场施工人员必须严格遵守施工现场用火、用电管理规定和制度，严禁在现场、楼层内吸烟；使用明火作业，必须申报“用火证”，明确责任人，看火人及灭火措施齐全，配备灭火器。如施工场地变更，需要重新办理动火手续，电工、电气焊工等特殊工种作业，必须持有效操作上岗证件，否则违章作业引起的火灾和人身伤亡事故的所有责任和经济损失，将由违章责任者和承包人负责人全部承担，并由**、消防监督机关追究责任者和承包人负责人的刑事责任。 **、施工队的施工层要求自配不少于**个*公斤灭火器材，库房不少于*个灭火器（干粉灭火器ABC灭火器），灭火器配置应根据施工现场情况有限增加，定期检查，保持完好，以备应急使用。施工队组织一支义务消防队，按标段大小，一般不少于**人由承包人领导班子组建治保小组，把名单打成正式的表格，报发包人保卫部，由发包人定期组织学习和培训。 **、施工现场宿舍、库房内严禁使用电、煤炉取暖做饭，严禁使用电热器具、大灯泡（***瓦以上含***瓦）和典钨灯照明，严禁私拉电线，如因特殊情况，必须经发包人主管部门检查审批（要求有书面报告），否则则造成的火灾或煤气中毒事故的全部责任和经济损失均由承包人承担。施工现场严禁住人，如因搭设临时库房，要求住一人兼保安，必须申报发包人主管部门检查批追，方可塔设和住值班人员。 **、现场文明施工、文明管理工作按照***建设工程文明施工管理规定执行，工程内外做到工完场清，不留任何安全火灾隐患。 **、各分包单位所设材料、堆放场地及临时库房，必须由发包人指定不得擅自占用楼内、楼外的消防设施及通道，不得擅自搭设临时库房或影响其他分包队的正常施工。如有需要时给予配合，及时拆除。 **、各分包队进场前，必须到安全、保卫部门办理相关手续。进出施工现场必须佩戴本项目胸卡，以便识别。出入胸卡办理费用*元每个，胸卡押金**元/人，胸卡办理费用和押金在办理后立即交纳，办卡费不再退还，押金在胸卡退回后退还。 **、因违反消防法规，以至发生火灾，由承包人承担一切法律责任。 三、 本工程项目消防、治安处罚标准： *、 施工现场楼层内无证、无手续违章动用明火作业处罚***—***元。 *、 施工现场楼层内吸烟处罚***—***元。 *、 非专业焊工违章操作处罚***—***元。 *、 非专业电工操作处罚***—***元 。 *、 私用电炉、电热器、电热毯等物品罚款***—***元 。 *、 现场的一切消防设施、消防器材、器具、未经主管部门批准不许私自挪用、随意损坏，违者处罚***—***元。 *、 偷盗、骗取、哄抢、故意损坏国家、集体、个人财务、数量较小，除按价加倍赔偿外，另处罚***—****元 。数量较大者，送交**司法部门依法处理。 *、 殴打他人，造成轻微伤害，除赔偿医疗费、工资、营养费外，另处罚款***—****元。 *、 结伙斗殴，寻衅闹事或饯行其他流氓活动，罚款***—****元。 **、煽动闹事、制造混乱、非法容留、窝藏、协助违法犯罪分子，并拒不举报，罚款****—****元。 **、聚众赌博、参与卖淫嫖娼、出售传播淫秽物品，罚款***—****元。 **、不按*政府要求办理各种证件，冒名顶替，涂改证件，每查出一位罚款***—***元。 **、由于承包人管理不当，教育不够，发生拘留、逮捕、判刑、劳教现象，对现任单位负责人罚***——****元。 **、针对以上各条中鉴于与责任人单位的管理不严有直接连带责任，故对发生以上*、*、*、*、*、**、**条的责任单位同时处以***—****元的罚款，对发生以上第*、*、*、**、**条的责任单位 同时视情节分别处以****—****元的罚款。 注：针对以上处罚责任者本人无力支付罚款，一律由承包人单位负责支付，所有罚款必须在通知书下达的*日以内交到发包人主管财务部门，超过期限，则由发包人在当月拨付工程款中加倍扣除。同时，对构成犯罪的一律移交**机关刑事处罚。 四、 责任书说明 *、 本责任书一式三份，甲乙双方各执一份，消防监督机关一份。 *、 承包人退场和竣工结算时，必须经发包人主管部门签字认可，否则不予办理结算手续。 发包人（盖章）： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人（盖章）： 签字： 签字： 附件六： 承包方环境保护协议书 为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO****认证标准要求，甲乙双方协议如下： *、 我公司（发包人）承建的**万国家园二期工程项目按分承包合同要求为分承包规定的施工条件。 *、 承包人为运输分承包方：否 （*） 在运输化学品，特别是运输化学危险品的分承包方应遵守国家有关危险品运输管理的规定； ①轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒； ②碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反装配限制和混合装运； ③遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施； ④装运化学危险品时不得客货混装； ⑤必须办理必备应急措施和方法。 （*） 并遵守下述要求： ①加强机动车辆日常维护和保养，并定期进行检查，以保持机动车性能良好，尾气年检合格； ②禁止在施工现场内冲洗车辆； ③对漏油的车辆不得进入施工现场； ④禁止在施工现场内鸣笛； ⑤施工现场有防扬尘飞散的措施。 三、承包人为建筑施工分承包方：是 *、 承包方（承包人）向周围生活环境排放建筑施工噪声时，应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准，在建筑施工使用的机械设备，分承包方应采取有效措施，防止环境噪声污染，以减轻噪声对周围生活环境的影响。 *、 分承包方要保护施工周围现场的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。 *、 分承包方要防止或减轻粉尘、振动噪声等对社区污染和危害。 *、 分承包方要合理处置建筑施工过程中产生的固体废气物。 *、 建筑工程竣工后，分承包方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。 *、 如果分承包方有食堂、生活区，应严格遵守地方的有关规定，加强节水、节电管理，食堂废水先经隔油处理，再向外排放。 四、如以上分承包方违反上述协议条款，造成的后果由分承包方自行承担。 五、双方如有其它约定另附。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 签字： 签字： 签订日期： 年 月 日 附件七： 工程分包党风廉政建设协议书 发包人（发包方）： 中建二局第三建筑工程有限公司 承包人（投标人）： 为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质竣工，经甲乙双方同意签订廉政管理协议书，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。 一、发包人廉政管理职责： *．发包人有责任向承包人介绍发包人有关廉政管理的各项制度规定。 *．发包人有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉洁自律教育。 *．发包人有权对承包人在工程项目建设中的廉政情况进行监督。 *．发包人人员应严格遵守本单位制定的廉政制度，不得利用职权进行“吃、拿、卡、要”或故意刁难承包人。 *．发包人人员不得参加承包人组织的可能对其公正执行公务有影响的宴请或高消费娱乐活动 *．发包人人员不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。 *．发包人人员不得利用婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等名目收受各种礼品、礼金和礼劵。 *． 发包人人员在工程项目建设中应自觉抵制不廉洁行为，发现贿赂问题应及时向公司汇报。 二、承包人廉政管理职责： *．承包人有权了解发包人廉政管理方面的制度和规定，并参照执行。 *．承包人有责任对本单位工程项目工作人员进行廉政教育。 *．承包人不得宴请发包人人员，或借婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等时机向发包人人员赠送礼品、礼金和礼劵，否则视为采取不正当手段拉拢发包人人员。 *．承包人不得与发包人人员进行任何形式的赌博，不得邀请发包人人员进行旅游、出入高档娱乐场所。 *．承包人在工程项目建设中采取不正当手段拉拢发包人人员，造成发包人利益损失的，发包人将视情节和后果扣除承包人工程款*～*％，直至终止工程项目分包合同。 *．承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员，被检察院立案查处的，发包人有权取消或终止合同，由此造成的损失均由承包人单位承担赔偿。 *．承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉洁行为，应予以抵制，并主动及时把情况反映给发包人主管领导和纪检部门。（电话：***---********） 三、本协议书自甲、乙双方代表签字后生效。本协议一式* 份，甲乙双方各执 * 份，报送公司纪委*份。 四、本协议其它未尽事宜，由双方协商解决。 五、分公司党委受公司纪委委托同其**单位签订廉政建设协议书。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 发包人承诺人： 承包人承诺人： 签订日期： 年 月 日 附件八： 关于主体工程实测实量承诺 感谢贵单位给予我公司参加_______________________________结构劳务分包投标的机会，若我单位中标，将严格按照以下技术标准（即招标人的实测实量质量要求标准）实施并保证达到该表要求的质量标准及评分。 招标人会分阶段的对其进行评分，得出平均分： *、投标人所施结构实测实量合格率须高于**分以上； *、投标人所施结构实测实量合格率小于**分时，将处以* 元/m*（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。 技术标准 人员要求：要求施工队配备至少*名实测实量人员； 技术要求： 一、顶板水**： *、支设模板前，在结构墙上弹出结构*米控制线及顶板模板上口线； *、顶板模板支设完成后，钢筋绑扎之前，对顶板模板水**用红外水平扫描仪进行第一次测量并调整； *、钢筋绑扎完成后，混凝土浇筑之前，对顶板模板水**用红外水平扫描仪进行第二次测量并调整； *、混凝土浇筑过程中对模板水**进行实时测量并校正； *、模板拆除后，对顶板水**进行复测； *、上述各阶段测量、调整及数据收集整理工作由劳务队实测实量人员负责，总包质量人员抽检，最终资料报总包资料室存档备查。 二、楼板厚度、保护层厚度、楼面水**： *、制作并采用可周转方钢管马凳铁（方钢管尺寸为**×**）； *、楼板上铁钢筋与马凳铁上层钢管绑扎牢固； *、浇筑混凝土时根据马凳铁标高及混凝土保护层厚度进行收面； *、在混凝土初凝后撤出马凳铁并再次进行局部收面处理； *、过程中派专人对楼板厚度进行监测及调整。 三、钢筋定位：主体结构施工全过程使用水平及竖向梯子筋（竖向钢筋直径≤**mm）； 要求顶模棍（筋）用切割机下料，保证尺寸的准确性，端部刷防锈漆 。竖向钢筋的定位筋放置在混凝土浇筑高度上口***mm； D-* 定位箍上的短钢筋头焊接位置根据现场放大样结果确定，放置高度为混凝土浇筑高度上口***mm，柱混凝土浇筑完成后，取下定位箍清理干净留待下次使用。 四、钢筋连接： 管理要求：要求机械钢筋钢筋必须采用切割机切割钢筋；直螺纹接头施工队***%自检后报总包及监理抽检； 工艺要求：绑扎及机械连接钢筋满足图纸、规范及项目部下发方案之要求； 五、钢筋绑扎间距：不定期抽测（长城杯标准） 六、漏浆、烂根控制：内墙体两侧楼面压光***mm，浇筑前铺设**-**mm同标号去石子混凝土； 七、裂缝 *、严格执行“拆模申请”制度，无拆模令不可私自进行模板拆除工作； *、有害裂缝：确保单体楼做内有三层（冬施四层）完整顶板模板支撑体系，不可随意拆除水平杆等构件，杜绝有害裂缝产生； *、一般开裂：楼板、地坪的混凝土施工应进行三遍抹压，混凝土养护不应少于*天，其中缓凝混凝土和防水混凝土养护不得少于**天。其抹压方法和要求如下： 第一遍：混凝土随铺、随振、随刮抹，用*米刮杠按标高线将混凝土刮平抹平。（混凝土厚度大于***mm时宜采用插入式振捣器，小于***mm宜采用平板振捣器） 第二遍：混凝土初凝前（大约*-*小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），用木抹子进行搓、压平，或磨光机磨平，要求不漏压，做到压实、压平，脚印等坑痕均应填补压平。 第三遍：混凝土终凝前（大约*-*小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时限可用木抹子搓平，然后用铁抹子压光，最后扫毛，扫毛纹路应方向一致。覆盖塑料膜进行养护（浇水应根据混凝土失水情况适时安排）。（由于未执行上述施工工艺造成的非有害裂缝长度超过***mm，处罚****元/处；） 八、截面尺寸 *、严格执行项目质检部及我公司质量技术部关于实测实量的相关要求； *、除做好放线定位工作之外，还务必做到在混凝土浇筑过程中由实测实量人员对模板定位进行实时监测并调整纠偏； *、模板拆除后，对截面尺寸进行***%复测，数据报总包资料室归档备查； 九、表面平整度 要求同第八条 十、垂直度 要求同第八条 十一、门窗**模板 *、门窗洞模板制作时均应加设八字支撑和十字支撑（门洞高度≤***时，设一道十字支撑； *、门窗**模板固定时，四周均应利用墙、柱钢筋增加的附加钢筋进行焊接加固，其中每边不得少于两个加固点，加固点间距不得大于***mm。具体做法见下图： 十二、降板 *、当降板高度小于***mm时直接埋设钢框模板，待混凝土强度达到*.*MPa时可拆除并做好成品保护； *、当降板高度大于***mm 时，采用定型钢模板并按边板边梁进行支设斜撑加固，不可用铁丝对拉固定。 十三、外墙穿墙孔封堵 *、在墙体穿墙孔内用干硬性细石混凝土（内掺微膨胀剂）进行封堵严密； *、对封堵的孔洞表面进行收抹平整； *、在外墙外侧涂刷一道Φ*****.*（厚）聚氨酯防水涂膜。 十四、外墙、楼梯间及电梯井部位水平施工缝 *、楼板下墙体混凝土浇筑高度应高于楼板底标高**mm； *、外墙楼板外侧模板支设应利用墙体穿墙杆进行支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防止漏浆；而且楼板外侧应高于楼板混凝土顶标高**mm，模板上口应水**直； *、楼板上墙体外侧模板应下包混凝土**mm,利用板下墙穿墙杆进行支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防水漏浆。 十五、实测实量标准 序号 测评指标名称 标准 测区 测点 * 截面尺寸 [－*，*]mm ±*以上所有 ±*以上所有 * 表面平整度 [*，*]mm ±*以上所有 ±*以上所有 * 垂直度 [*，*]mm ±*以上所有 ±*以上所有 * 顶板水** ≤**mm（偏差值﹥**mm时，则该实测区不合格，即*个计算点均不合格。） ±*以上所有 ±*以上所有 * 楼板厚度 [－*，**]mm ±*以上所有 ±*以上所有 * 外窗**尺寸 [－**，**]mm ±*以上所有 ±*以上所有 * 楼板开裂 客厅、卧室、厨房、卫生间、公共部位等结构板无裂纹 ±*以上所有 ±*以上所有 * 钢筋连接 钢筋搭接长度、接头错位、钢筋连接质量（满足设计及规范要求） ±*以上所有 ±*以上所有 * 钢筋保护层 施工楼栋垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求。（无成品作业面时，重点检查流水段施工缝位置。） ±*以上所有 ±*以上所有 ** 钢筋绑扎间距 柱、梁箍筋间距及加密区，主筋布置位置合理当（无成品作业面时，重点检查流水段施工缝位置。） ±*以上所有 ±*以上所有 承诺单位： 承诺日期： 年 月 附件九 中建二局第三建筑工程有限公司 分包结算审批单 工程名称 审批单编号 分包工程名称 分包结算申报金额 分包单位 申报意见 经办人： 日期： 项目部审核意见 预算人员审核意见及结果 经办人： 日期： 生产经理 （机电经理） 负责人： 日期： 项目总工 负责人： 日期： 商务经理 负责人： 日期： 项目经理 负责人： 日期： 公司审核意见 经济管理部审核意见及结果 负责人： 日期： 公司主管经理 负责人： 日期： 总包单位与 分包单位共同确认结算金额 最终结算金额： 大写（人民币）： 其中： 分包工程保修金金额： 分包工程保修期： 分包单位签字盖章： 总包单位签字盖章： 日期： 日期： 注：*、最终结算额以双方签字盖章后的共同确认结算金额为准。本审批单一式四份。 *、 最终结算额包含该合同项下同双方权利、义务有关的一切费用。 分包预算外签证单 分包预算外签证单（留存联）—签证序号： 项目名称 分包单位 签证时间 工作安排人 （总包项目部人员） 签证原因 此处撕开 分包预算外签证单（签字联）—签证序号： 签证时间 分包单位 签证内容 工作实施时间 年月日时—年月日时 分包出勤人数 工作安排人 签字栏 发包人 主管工长 分包单位 经办人 主管生产经理 商务经理 负责人 项目经理 注： *.此签证单上下联序号一致，上联留存预算部门，下联由工作安排人在预算外工作完成并完善签证手续后返还预算部门； *.此签证单当日发生当日送达商务部，逾期未报或延迟补报，视为无效； *.工程部门签字只能证明事实发生的实际情况；项目商务部对于发生事实按照合同的约定判定是否符合签证条件，避免重复计算；项目经理的签字作为是否计入计算的依据； *.此签证必须主管工长自己填写，不得由分包单位自行填写； *.此签证单一式两份，总包分包双方各一份。 周转材料使用协议书 甲方： 中建二局第三建筑工程有限公司 乙方： 租赁单位： 鉴于 周转料具租赁与乙方非同一单位，为保证分包各方利益，经项目部研究决定：对于本工程的周转材料使用，订立协议，乙方须遵照执行。 一、乙方在向甲方提料具使用计划时，按需计提，不得多要超要，如出现材料进场超出一个礼拜不用或多余的，经甲方确认，按甲方签订的周转材料租赁合同价格交纳额外的租赁费用。材料须由甲方、乙方与租赁单位三方签字确认数量后方可进场； 二、乙方对已领用材料应妥善保管，在浇筑混凝土或回填等隐蔽性工序施工之前，乙方必须仔细清捡架管及扣件，勿埋置其中，任何时候，经甲方或租赁单位发现有此类现象发生，乙方需按埋置材料购买价的*倍予以罚款。也不得故意损坏及裁割，如因工程需要必须割断架管，须经甲方同意方可执行，任何私自裁割造成租赁单位损失，乙方按原价赔偿。同时派专人进行看护，不得监守自盗，如发生乙方中有偷盗管卡行为，除追求该工人法律责任外，每发生一次，该劳务队伍罚款*万，从工程款或结算中扣除。 三、本工程使用的各种碗扣件、外架等具备拆除条件时，乙方勿以各种理由拖延拆除时间，或者因现场分类、码放不整齐造成装车不便导致**退货时间造成的损失，经甲方确认，所存留的材料数量乙方应交纳租赁费用。 四、本工程材料退场时，乙方应按甲方要求及时清理，对各种材料必须分类、码放整齐以便装车，甲方、乙方与租赁单位清点数量、型号、规格后签字确认。 五、乙方根据工程需要要求甲方、租赁单位提供的周转材料（钢管、卡扣、脚手板、安全网）, 由乙方与甲方、租赁单位三方点清数量并进行周转材料照管，如因乙方自身原因导致的丢失、损坏由乙方自行承担，赔偿原则参照甲方签订的周转材料租赁合同中的相关规定，包含钢管、卡扣、油托、脚手板、安全网等； 六、乙方接收材料及退还材料必须与甲方物资部、租赁单位清点数量并三方签字确认，不经签字的进出量记录我方不予认可； 乙方（盖章）： 负责人签字： 年 月 日 附件十一 安全管理 一、安全防护用品管理 安全帽分色管理： 白色安全帽 ：一般管理人员 红色安全帽：HSE管理人员 黄色安全帽：作业人员 蓝色安全帽：特种作业操作人员 二、人员统一着装： 分包管理人员：荧光绿马甲 工人统一着装： 普通工种：橘黄色马甲 特殊作业人员：蓝色马甲 三、防护设施执行标准 现场库房设置 *、库房内配备成品货架，货架上材料分类分规格码放整齐，货架上粘贴材料名称。 *、安排专人对库房进行日常管理。制定库房安全管理制度，库房内配备不少于*具灭火器。 *、一般物资库房内严禁存放油料、油漆等易燃易爆危险品，库房内照明安装防爆灯具。 设备设施编号管理 现场涉及的台式机械、手持电动工具、临电设施（包括三级箱、流动电箱）吊笼、布料机、工具箱、现场库房、加工棚等均实行分类分单位统一编号管理，便于现场隐患排查的及时定位整改落实。 零散物料使用吊笼吊运，总包项目部编制吊笼加工制作方案，经监理审批后实施，分包单位须按照总包项目部编制的吊笼加工措施制作加工吊笼。吊笼正式使用前须经总包安全部验收，验收合格的吊笼上粘贴吊笼使用安全须知、验收合格标识及限重标识，并按所属单位进行编号管理。 预留**防护 长边尺寸＜***cm的预留孔洞： 进行盖板防护。防护盖板随着施工进度及时安装、固定。盖板保持四周搁置均衡，并用钉在盖板上的木方顶紧**边框。防护盖板上表面刷红白相间警戒色油漆，上面喷涂“严禁挪移”，盖板上留设可开启式翻板用于上下楼层穿电缆及小型材料传递。 中小型机械安全防护 *、砂轮切割机制作铁质接火防护罩。 *、施工现场采用封闭式彩钢板房木工加工棚，有防火、防尘、降噪措施，并摆放不少于*具有效灭火器，木工棚内照明安装防爆灯具。 *、制作交流电焊机专用吊笼，吊笼上设置灭火器及电焊机专用电箱安放架，吊笼上部焊制*处Φ**一级钢吊点。 *、现场台式机械均配备专用控制箱。 *、手持电动工具均须经总包安全部验收合格，粘贴验收合格标志方准使用。 人字梯使用管控 *）人字梯长度不大于*米 *）加工制作木梯的材料要使用结实无疖的木料，做梯子木方的截面要有足够承载的负荷力。（梯梁截面不得小于****Ｘ****） *）梯阶的距离不应大于**厘米，截面不得小于****Ｘ****，梯子的踏板须嵌在梯梁上，使用钉子固定踏板的必须使用双钉以上固定，同时根据梯子高度，在适当位置的踏板下放设置斜撑。 *）人字梯使用时上部夹角以**°～**°为宜，木梯连接铰链必须牢固，由通长螺杆固定，外侧设置铁板加双螺母固定。 *）梯脚应包橡胶或采取其它的防滑措施。梯脚底部应垫实，不得垫高使用。 *）铁质人字梯须焊接牢固，不得使用直径**mm以下的钢筋和*cm以下的方管制作。顶部铰轴使用铁管直径不小于**mm，合页必须坚固耐用。 *）成品人字梯不得使用可伸缩式，梯身须坚固耐用。 *）各类人字梯下方须设钢丝绳紧固绳卡安全链或不小于*cm宽帆布固**全链。 *）人字梯须经总包安全部验收合格，并在梯身粘贴、喷涂验收合格标识方准使用。 马凳使用管控 *）马凳制作高度以*-*.*米为宜，长度不得超过*.*米。 *）制作马凳的材料使用*X**cm木方、竹胶板,各部位加固须使用双钉以上固定。凳身一侧须设置斜撑防止结构变形。 *）马凳须经总包安全部验收合格，并在马凳上喷涂验收合格标识方准使用。 临时用电安全管控 *、现场统一使用全新标准电箱，三级箱以上有腿电箱须在箱腿上加设用于接出电源线临时固定措施的绝缘杆，三级以上电箱设置内门并上锁，内门钥匙有专业电气工程师保管，杜绝违规接电现象。电箱内门粘贴周巡检记录，临电维护人员须每周巡检并及时在记录表上标识巡检情况。 *、现场加强照明严禁使用碘钨灯，须使用LED、草坪灯等照明灯具，LED灯须经总包安全部验收合格并实行编号管理。 *、各阶段施工的临时用电电缆严禁在地面明敷，须采取沿墙绝缘挂设或架空绝缘挂设措施。结构施工阶段，分包单位须加工制作高度不低于*.*米的三角形电缆绝缘架设支架，用于作业面电线的绝缘挂设。或使用角钢制作绝缘支架，用于末端电线、电箱绝缘挂设。 低压照明线路架设pvc管钢筋在墙面固定，低压灯头设置符合规范要求。 *、现场所有分包单位必须配备专职维护电工，总包及分包专职临电维护人员须每周对现场三级箱以上电箱进行全面巡检，并在箱门内侧每周巡检记录上记录巡检情况，发现漏电开关失效的须及时更换。 易燃易爆物资存放与管理 *、 油漆、稀料等易燃易爆危险物品专设库房分类存放，库房应用非燃材料搭设，库房内须安装防爆灯具照明，设置防火防爆警示标牌，易燃易爆危险品管理制度上墙。易燃易爆物品库房须设置至少*个灭火器。氧气、乙炔瓶和汽油等易爆危险物品严禁现场存放（不能过夜和现场储存）。 生活区管理 *、生活区实行男女宿舍分开居住，严禁擅自在宿舍内设置任何隔间，严禁擅自在集体宿舍内男女混居。项目部设立幸福小家，本现场双身农民工提供结婚证、身份证复印件，由分包单位生活区管理员向总包生活区管理员提出申请，经批准后可入住幸福小家。 *、每间宿舍摆放*张床，满员住宿指标为**人，分包单位须自行配备床下铁柜及鞋架方准入住。宿舍内最里侧床用于摆放行李物品。每间门口张贴宿舍成员公示卡。宿舍内严禁卧床吸烟，宿舍内床上用品统一设置，床头须挂床头卡，每间宿舍统一配备灭烟筒、垃圾桶。宿舍内须保持清洁卫生。 *、生活区宿舍严禁随意私拉乱接电源，严禁使用热得快、电热毯、电炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，一经发现当场收缴并严肃处理。 *、在生活区设置生活大食堂，为居住在生活区的人员集中供餐，严禁私设小食堂做饭。 施工现场标准项： 栏杆式楼梯临边防护（组装式防护栏杆）。 基本要求： *、**临边（≦****的**）和楼梯边防护采用组合式、可周转的定型加工防护栏杆。 *、栏杆内侧必须加装密目网，底部安装踢脚板。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 楼梯平台处防护 楼梯防护 基本要求： *、**防护、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 基本要求： *、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。 *、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。 **安全防护 *边长≥****mm**防护 基本要求： *、使用场所：用于楼板面处≥****mm的各类**防护。 *、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。 *、**四周设防护栏杆采用定型化、可周转化、标准化、规范化的防护方式可选用网片式、格栅式或组装式防护设施。防护栏杆内侧设钢丝网片，中间网罩孔距*****mm，直径<*mm钢丝。 *、**下张设安全平网，安全平网兜至**结构边。 *、防护距离**边≥***mm。 *、如坠落高差≥*米，并在安全网上面铺设脚手板铺（≥**mm厚）。 *、预留**都需设置挡水台，设置于防护内侧（***高）。 * 边长***mm～****mm**防护 基本要求： *、使用场所：用于楼板面处***mm～****mm的各类**防护。 *、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。 *、A类做法：参照前例 *.*做法。尤其处于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的**，均应采用此安装防护栏杆和踢脚板做法。 *、B类做法：**预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住**并牢固固定，与楼板面层水平。 *、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。 （A类围栏式防护） 按照定型化栏杆临边防护标准实施（用于楼板面处***mm～****mm的**防护）。 （B类水平封板式防护）钢管搭设衬底 *边长≤***mm**防护 基本要求： *、适应场所：用于楼板面等处≤***mm各类**防护。 *、做法: **预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住**并牢固固定，与楼板面层水平。 *、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。 预留钢筋衬底木盖板 * 后浇带防护 基本要求： *. 后浇带用木板封闭隔离。 *. 两侧设挡水坎，粉刷平直。 *. 刷红白色警示漆。 *.木板下方每***㎜设置一道横向支撑木楞，两端分别搭设于后浇带楼板两端，避免后浇带预留钢筋受力变形。 *竖向**防护 基本要求： *、对于高度低于****mm的临边竖向**应采用立杆作为横杆进行防护，其端部采用专用连接件（半个旋转扣件）进行固定。 *、 下口台面 ≥ *** ㎜采用一道栏杆防护， 下口台面 ≤ *** ㎜采用两道栏杆防护，上栏杆离地****mm。 *、钢管表面涂刷红白相间油漆警示，并张挂“当心坠落”安全标志牌。 *、楼梯间内侧按照此要求实施，其余竖向**外侧防护按照标准化实施。 下口台面≥***㎜栏杆防护 下口台面≤***㎜栏杆防护 半个钢管旋转扣件 电梯井 基本要求： *、根据现场情况，使用强度符合要求的材料制作而成可周转、工具式的电梯井口防护门，选用格栅式（无门）式。 *、防护栏杆内侧设钢丝网片，中间网罩孔距*****mm，直径<*mm钢丝。 *、防护门高度≥****㎜，下设***㎜红白相间警戒色的挡脚板。 *、防护门外侧张挂“当心坠落”等安全警示牌，防护门仅在电梯门安装完毕后方可拆除。 电梯井内 基本要求： *、编制专项安全施工方案，并审批。 *、电梯井钢平台提升离开后,采用钢管穿墙搭设网格进行防护。 *.在预留孔中穿*根Φ** *×*.*mm钢管，钢管外端用钢管扣件连接固定，以防滑脱。 *.在钢管平台上铺设**×***木枋 ，上铺硬质材料进行封闭、张挂安全平网防护。 *.搭设完毕后须进行安全验收。 （D为柱边长） 附件十二：模板概述 *、工程概况 本工程四层以下（局部首层以下）结构及机房层考虑采用木模板，竖向模板采用**mm厚覆膜木胶合板，水平构件采用**mm覆膜木胶合板，木方或小方钢管、钢包木作为模板龙骨使用，梁底及高支模部分采用钢管扣件体系，其他部分楼板采用碗扣体系，地下三层与地下四层交界处及其他肥槽较窄区域（若有）采用单侧支模，模架采用钢管体系或型钢架体系（地下室独立柱可能采用小钢模，具体以方案为准） *#楼暂**单元四层以上、中单元及东单元首层以上结构标准层采用铝合金模板（实际以方案为准），拉片或螺杆体系，首层~三层局部、顶层采用铝木结合施工，标准层中部分位置需要预制木盒进行预留预埋，本工程由于结构楼板内有天棚采暖辐射管线，因此，需要进行定位预埋地锚，不允许后植钢筋或打孔等破坏结构楼板行为，防止管线破坏。 梁板模板考虑保持四层模板支撑，待最下层楼板结构混凝土强度达到设计及规范要求后，拆除最下层的模板及支撑，周转到上部的在施楼层，依次逐层向上实现竖向周转施工。 *、模板设计 *.*基础底板 本工程基础型式采用钢筋混凝土筏板基础、梁筏基础。在垫层上砌筑***mm厚页岩砖墙，作为基础底板外模，兼作防水保护墙。见图*。 图* 砖胎膜支撑图 *.*基础底板反梁 考虑基础底板和反梁混凝土分两次浇筑。反梁模板采用**mm覆膜木胶合板。竖肋采用**×***mm木方，间距***mm，横肋采用*Φ**钢管，间距***mm。见图* 图* 基础反梁模板支撑图 *.*地下室外墙（肥槽宽度***~****mm） 采用**mm覆膜木胶合板模板，**mm×***mm木方间距***mm作竖肋，*Φ**钢管间距***mm作横楞。M**防水型可拆卸穿墙螺栓，螺栓正中位置焊-*×**×**mm的止水片，螺栓间距穿墙拉杆基本间距***mm×***mm，见图*。 图* 外墙模板支撑图 每个综合施工队按照各施工区的楼栋情况分别配置模板，模板配置数量按一个施工区内流水段划分中墙体最长段进行配置。 *.*地下室内墙 采用**mm覆膜木胶合板组拼墙模板，竖肋采用**mm×***mm木方，间距***mm，横肋采用*Φ**钢管，间距***mm/***m，采用Φ**对拉螺栓，间距***mm×***mm，见图*。 图* 内墙模板支撑图 模板配置数量按照各分区内栋楼流水段划分中墙体最长段进行配置。 *.*汽车坡道墙体 采用**mm覆膜木胶合板模板，**×***mm木方间距***mm作竖肋，Φ**钢筋间距***mm作横楞，Φ**钢筋外面再用*Φ**钢管间距***mm作竖向背楞。M**对拉螺栓（外墙采用**×**×*mm止水片），间距***×***mm。见图* 图* 汽车坡道墙体模板支撑图 *.*独立柱 采用**mm覆膜木胶合板模板，***×***mm木方背楞，[**a槽钢柱箍，Φ**对拉螺栓。见图*，也可能采用独立柱小钢模板。柱按照地下结构各分区内的流水段柱子数量最多配置。 图* 框架柱模板安装图 *.*预留**、门洞模板 采用定型模板，模板整体采用木方制作，表面覆一层**mm覆膜木胶合板，四角用角钢夹具连接。模板支设见图*。 图*预留**、门洞模板 *.*后浇带模板 底板后浇带侧面采用快易收钢板网。楼板后浇带侧面采用**mm厚木胶合板，钢筋穿模板处采用压光木方制作成高低条形成梳子型模板。模板支设见图* 图*后浇带梳子板图 *、铝合金模板 铝模板由专业厂家设计加工制作，材质主要采用高强度的铝合金铸造而成，面板采用*mm厚铝合金板，焊接到专门设计的铝合金骨架上，形成整体强度和刚度都很高的金属模板。支撑系统主要包括支撑头、可调钢管立柱等。紧固系统主要包括连接件、穿墙螺杆、背楞等。附件系统主要包括拆模器、登高凳等。考虑使用脱模剂。 模板配置以单栋楼为单位，每栋楼均主要依照标准层配置（不考虑冬施及抢工）： （*）模板主系统为一套； （*）楼板支撑为三套，梁底支撑为三套，悬挑梁四套。 *.*模板设计（仅供参考，以厂家设计为准） *.*.*墙体模板体系 内墙、外墙模板需依照结构规定单块模板标准尺寸。内、外墙超出标准板高度的部分，标准板上相接顶板阴角。墙模板铝合金型材高**mm，厚*mm； 外墙顶部加一层***mm宽的模板，起到楼层之间的模板转换作用。 内外墙模板配制再利用拉片与套管, 套管用专业工具取出再利用, 拉片孔增大易封堵,不易渗水。 内外墙模板拉杆采用**型对拉片体系,拉片设置从地面向上***mm起，拉片间距不大于***mm； 背面设置有背楞，背楞设置间距≤***mm。背楞材料为**mm×**mm×*mm的方形钢管,设计背楞连接卡具与模板连接,住宅共四道,从板底向上***mm ***mm、****mm、****mm共四道, K板设加固件控制k板移位。 本工程在第一道拉片和第三道拉片背楞上加装模板提供可调斜撑，用来调整墙面竖向垂直度，斜撑间距根据墙面长度来定，间距应≤****mm，斜撑底部与预埋在楼板上的预埋件连接。 图* 外墙与内墙模板图 图* 内墙与内墙模板图 *.*.*梁模板设计 梁模板尺寸按实际结构尺寸配置。梁模板型材高**mm，铝板材*mm厚。梁底设单排支撑，梁底支撑间距****mm，梁底中间铺板，梁底支撑铝梁***mm宽，方便施工人员拆装模板。 图* 梁模板安装节点大样 图* 梁模板示意图 图* 梁模板支撑示意图 当梁跨度超过*m时，除正常设置梁底支撑外，为防止梁偏位，采用,*mm钢丝绳在梁两侧分别定位，钢丝绳与楼板预埋锚环固定，梁侧边与模板固定，间距同支撑，如下图所示： 图*钢丝绳拉结 *.*.*楼板模板设计 楼面顶板依照标准层尺寸设置标准板尺寸，局部按实际结构尺寸配置。楼面顶板型材高**mm，铝板材*mm厚。 楼面顶板横向间隔≤**** mm设置一道***mm宽铝梁龙骨，铝梁龙骨纵向间隔≤****mm设置快拆支撑头（流星锤）； 楼面顶板设计布置如下图所示： 楼板阴角用锁销锁片与墙面板连接一起，每块墙板必须与连接阴角模。 图*楼板模板设计示意图 图* 楼板标准板示意图 图* 楼板模板龙骨拆装示意图 附件十三：工程施工段划分 附件十四：工程平面布置图 后附CAD电子版图纸 附件十五：脚手架概述 地下室基础到首层顶板采用φ**×*.*钢管搭设落地式双排脚手架，脚手架距结构边线***mm，架体尺寸选用排距***mm，纵距****mm，横杆步距****mm，并挂钩安全网，作业层满铺木脚手板。楼层结构搭设临时外防护栏杆，满挂挂钩安全网，随层跟进。架体与地下室外墙按照二步三跨设置拉结点，拉结点设置在基坑侧壁上，采用斜杆与钉入侧壁的钢管连接。地下部分肥槽位置由于宽度较窄，需要考虑单排脚手架，机房层部分位置或结构错层位置需要考虑双排落地架或悬挑架，具体搭设位置及方式要求详见脚手架专项方案。 地上部分西单元（*~**轴）从四层楼板开始，中单元及东单元（**~**轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚手架（暂定，门厅部位搭设落地架到四层）脚手架全高**.*m，每层采用附墙支座与结构连接，在地下一层顶或三层顶设置找平架体，使用挂座及电动葫芦进行提升，每次提升前后均要求进行验收，附墙支座从上到下有*道附墙，每次墙体混凝土浇筑完成后优先拆除支座位置的铝模，提**行附着后进行爬升（支座位置的铝模板单独设计成拼接小板）。 附件十六： 结构阶段 工种 万国家园项目二期结构工程施工阶段投入劳**情况 ****年 ****年 * * * ** ** ** * * * * * * * * * ** ** ** 司机 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 力工 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 钢筋工 ** ** ** *** *** *** ** ** ** ** ** ** 木工 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 混凝土工 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 架子工 * * * * * * * * * * * * 起重工 瓦工 抹灰工 ** * 防水工 * * * * * * * * * * * * 放线工 * * * * * * * * * * * * 电工 * * * * * * 电焊工 * ** ** ** * ** ** ** ** ** 机电施工 电工 * ** ** ** * ** ** ** ** ** 管道工 * ** ** ** * ** ** ** ** ** 通风工 * * * * * * * * * * 电焊工 保温工 合计 附件十七：天棚采暖成品保护 *、钢筋下铁绑扎后，钢筋工种与天棚管施工进行交接检，保证天棚采暖作业面符合正常施工条件。 *、马凳摆放躲避天棚管道，不允许直接挤压天棚管。 *、防止重物压伤。管道安装完毕后续工作应该采取保护保护措施，吊重物时应防止重物压伤管道。施工工序混乱会导致材料乱堆放，很容易压坏或扎破管道。处理方法是在施工现场搭设临时存物托架或木方子，让物品不压管材。 例：模板、架子管、钢筋等材料需上已完成天棚管道安装的作业面时，必须搭设临时料台，避免直接挤压天棚管。 *、在已安装完成或正在安装天棚管道的作业面时，禁止施工人员随意扔置材料以及人员踩踏，避免破坏天棚管道。 *、禁止在已安装完成或正在安装天棚管道的作业面进行动火作业，禁止吸烟等。如有必须进行的动火作业时，必须对管道进行保护，防止电焊火花或焊渣对塑料管道的烫伤。 *、避免施工人员故意破坏天棚管道。 *、管道安装完毕后及时检查是否存在对管道存在安全隐患，禁止面筋倒弯钩置于管道上，如图*所示。 *、防止钢筋、预应力筋或电管等重物对塑料管道的划伤。重物（包括钢筋、电管、预应力筋等）的短距离运输应采用抬放的方式，禁止在塑料管上直接进行重物的拖动。 *、设面筋前一定先安放好马镫，将钢筋先摆放在马镫上，钢筋工可站在面筋上进行绑扎，禁止踩踏塑料管材。 **、管道安装完毕后及时检查是否存在对管道存在安全隐患，禁止面筋倒弯钩置于管道上，如图*所示。 图* **、天棚采暖盘管敷设完毕，原则上应马上浇筑混凝土，如还需穿插作业时，应搭设临时施工通道，禁止在天棚采暖盘管直接行走或放重物，保护措施如图*所示。 图* **、对于顶板浇筑使用布料机时，必须将泵管以及布料机支撑布置，并且躲避天棚管路避免直接挤压。 **、浇筑过程中，管道看守人发现管道受损时，应立即制止对受损部位的浇筑，必须待修整完毕后方可继续进行浇筑。 **、前室部分管道密集、推荐使用振动板。如果必须使用振动棒，振捣过程中则必须避开天棚采暖管道。 **、为保证天棚管道成品保护到位，如发现现场出现未提及问题，必须及时纠正。 **、如发现施工过程中不注重成品保护、野蛮施工等导致的天棚管道破坏，由破坏单位承担一切维修费用及后期维修风险、责任、索赔等，且处以每处****元罚款。 附件十八： 保障农民工工资支付条例 第一章 总 则 第一条 为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民**国劳动法》及有关法律规定，制定本条例。 第二条 保障农民工工资支付，适用本条例。 本条例所称农民工，是指为用人单位提供劳动的农村居民。 本条例所称工资，是指农民工为用人单位提供劳动后应当获得的劳动报酬。 第三条 农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。 农民工应当遵守劳动纪律和职业道德，执行劳动安全卫生规程，完成劳动任务。 第四条 *级以上地方人民政府对本行政区域内保障农民工工资支付工作负责，建立保障农民工工资支付工作协调机制，加强监管能力建设，健全保障农民工工资支付工作目标责任制，并纳入对本级人民政府有关部门和下级人民政府进行考核和监督的内容。 乡镇人民政府、街道办事处应当加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作，防范和化解矛盾，及时调解纠纷。 第五条 保障农民工工资支付，应当坚持*场主体负责、政府依法监管、社会协同监督，按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求，依法根治拖欠农民工工资问题。 第六条 用人单位实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。 第七条 人力**社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查，查处有关拖欠农民工工资案件。 住房城乡建设、交通运输、水利等相关行业工程建设主管部门按照职责履行行业监管责任，督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。 发展改革等部门按照职责负责政府投资项目的审批管理，依法审查政府投资项目的资金来源和筹措方式，按规定及时安排政府投资，加强社会信用体系建设，组织对拖欠农民工工资失信联合惩戒对象依法依规予以限制和惩戒。 财政部门负责政府投资资金的预算管理，根据经批准的预算按规定及时足额拨付政府投资资金。 **机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件，依法处置因农民工工资拖欠引发的社会治安案件。 司法行政、自然**、人民银行、审计、国有资产管理、税务、*场监管、金融监管等部门，按照职责做好与保障农民工工资支付相关的工作。 第八条 工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会等组织按照职责依法维护农民工获得工资的权利。 第九条 新闻媒体应当开展保障农民工工资支付法律法规政策的公益宣传和先进典型的报道，依法加强对拖欠农民工工资违法行为的舆论监督，引导用人单位增强依法用工、按时足额支付工资的法律意识，引导农民工依法维权。 第十条 被拖欠工资的农民工有权依法投诉，或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。 任何单位和个人对拖欠农民工工资的行为，有权向人力**社会保障行政部门或者其他有关部门举报。 人力**社会保障行政部门和其他有关部门应当公开举报投诉电话、网站等渠道，依法接受对拖欠农民工工资行为的举报、投诉。对于举报、投诉的处理实行首问负责制，属于本部门受理的，应当依法及时处理；不属于本部门受理的，应当及时转送相关部门，相关部门应当依法及时处理，并将处理结果告知举报、投诉人。 第二章 工资支付形式与周期 第十一条 农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。 第十二条 用人单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。 第十三条 实行月、周、日、小时工资制的，按照月、周、日、小时为周期支付工资；实行计件工资制的，工资支付周期由双方依法约定。 第十四条 用人单位与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的具体支付日期，可以在农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，应当在法定节假日或者休息日前支付。 用人单位因不可抗力未能在支付日期支付工资的，应当在不可抗力消除后及时支付。 第十五条 用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存*年。 书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。 用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。 第三章 工资清偿 第十六条 用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿。 第十七条 不具备合法经营资格的单位招用农民工，农民工已经付出劳动而未获得工资的，依照有关法律规定执行。 第十八条 用工单位使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿，并可以依法进行追偿。 第十九条 用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，依照有关法律规定执行。 用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿。 第二十条 合伙企业、个人独资企业、个体经济组织等用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿；不清偿的，由出资人依法清偿。 第二十一条 用人单位合并或者分立时，应当在实施合并或者分立前依法清偿拖欠的农民工工资；经与农民工书面协商一致的，可以由合并或者分立后承继其权利和义务的用人单位清偿。 第二十二条 用人单位被依法吊销营业执照或者登记证书、被责令关闭、被撤销或者依法解散的，应当在申请注销登记前依法清偿拖欠的农民工工资。 未依据前款规定清偿农民工工资的用人单位主要出资人，应当在注册新用人单位前清偿拖欠的农民工工资。 第四章 工程建设领域特别规定 第二十三条 建设单位应当有满足施工所需要的资**排。没有满足施工所需要的资**排的，工程建设项目不得开工建设；依法需要办理施工许可证的，相关行业工程建设主管部门不予颁发施工许可证。 政府投资项目所需资金，应当按照国家有关规定落实到位，不得由施工单位垫资建设。 第二十四条 建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。 建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过*个月。 建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。 第二十五条 施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。 第二十六条 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。 开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。 第二十七条 金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作；发现资金未按约定拨付等情况的，及时通知施工总承包单位，由施工总承包单位报告人力**社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门，并纳入欠薪预警系统。 工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示**日后，可以申请注销农民工工资专用账户，账户内余额归施工总承包单位所有。 第二十八条 施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。 施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。 施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少*年。 第二十九条 建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。 因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。 建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当**施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力**社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。 第三十条 分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。 施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。 分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 第三十一条 工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。 分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。 施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。 用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。 第三十二条 施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。 工资保证金实行差异化存储办法，对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施，对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用金融机构保函替代。 工资保证金的存储比例、存储形式、减免措施等具体办法，由国务院人力**社会保障行政部门**有关部门制定。 第三十三条 除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。 第三十四条 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项： （一）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息； （二）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息； （三）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。 第三十五条 建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例第二十四条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。 第三十六条 建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。 施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由施工单位清偿。 第三十七条 工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。 第五章 监督检查 第三十八条 *级以上地方人民政府应当建立农民工工资支付监控预警平台，实现人力**社会保障、发展改革、司法行政、财政、住房城乡建设、交通运输、水利等部门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。 人力**社会保障行政部门根据水电燃气供应、物业管理、信贷、税收等反映企业生产经营相关指标的变化情况，及时监控和预警工资支付隐患并做好防范工作，*场监管、金融监管、税务等部门应当予以配合。 第三十九条 人力**社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照职责，加强对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查，预防和减少拖欠农民工工资行为的发生。 第四十条 人力**社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，需要依法查询相关单位金融账户和相关当事人拥有房产、车辆等情况的，应当经设区的*级以上地方人民政府人力**社会保障行政部门负责人批准，有关金融机构和登记部门应当予以配合。 第四十一条 人力**社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时，发生用人单位拒不配合调查、清偿责任主体及相关当事人无法联系等情形的，可以请求**机关和其他有关部门协助处理。 人力**社会保障行政部门发现拖欠农民工工资的违法行为涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，应当按照有关规定及时移送**机关审查并作出决定。 第四十二条 人力**社会保障行政部门作出责令支付被拖欠的农民工工资的决定，相关单位不支付的，可以依法申请人民法院强制执行。 第四十三条 相关行业工程建设主管部门应当依法规范本领域建设*场秩序，对违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为进行查处，并对导致拖欠农民工工资的违法行为及时予以制止、纠正。 第四十四条 财政部门、审计机关和相关行业工程建设主管部门按照职责，依法对政府投资项目建设单位按照工程施工合同约定向农民工工资专用账户拨付资金情况进行监督。 第四十五条 司法行政部门和法律援助机构应当将农民工列为法律援助的重点对象，并依法为请求支付工资的农民工提供便捷的法律援助。 公共法律服务相关机构应当积极参与相关诉讼、咨询、调解等活动，帮助解决拖欠农民工工资问题。 第四十六条 人力**社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门和其他有关部门应当按照“谁执法谁普法”普法责任制的要求，通过以案释法等多种形式，加大对保障农民工工资支付相关法律法规的普及宣传。 第四十七条 人力**社会保障行政部门应当建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，对用人单位开展守法诚信等级评价。 用人单位有严重拖欠农民工工资违法行为的，由人力**社会保障行政部门向社会公布，必要时可以通过召开新闻发布会等形式向媒体公开曝光。 第四十八条 用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，有关部门应当将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府资金支持、政府采购、招投标、融资贷款、*场准入、税收优惠、评优评先、交通出行等方面依法依规予以限制。 拖欠农民工工资需要列入失信联合惩戒名单的具体情形，由国务院人力**社会保障行政部门规定。 第四十九条 建设单位未依法提供工程款支付担保或者政府投资项目拖欠工程款，导致拖欠农民工工资的，*级以上地方人民政府应当限制其**项目，并记入信用记录，纳入国家信用信息系统进行公示。 第五十条 农民工与用人单位就拖欠工资存在争议，用人单位应当提供依法由其保存的劳动合同、职工名册、工资支付台账和清单等材料；不提供的，依法承担不利后果。 第五十一条 工会依法维护农民工工资权益，对用人单位工资支付情况进行监督；发现拖欠农民工工资的，可以要求用人单位改正，拒不改正的，可以请求人力**社会保障行政部门和其他有关部门依法处理。 第五十二条 单位或者个人编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资，或者以拖欠农民工工资为名讨要工程款的，依法予以处理。 第六章 法律责任 第五十三条 违反本条例规定拖欠农民工工资的，依照有关法律规定执行。 第五十四条 有下列情形之一的，由人力**社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处*万元以上*万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处*万元以上*万元以下的罚款： （一）以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资； （二）未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单； （三）扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。 第五十五条 有下列情形之一的，由人力**社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处*万元以上**万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚： （一）施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户； （二）施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函； （三）施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。 第五十六条 有下列情形之一的，由人力**社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处*万元以上**万元以下的罚款： （一）分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认； （二）施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理； （三）分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理； （四）施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度。 第五十七条 有下列情形之一的，由人力**社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处*万元以上**万元以下的罚款： （一）建设单位未依法提供工程款支付担保； （二）建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用； （三）建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。 第五十八条 不依法配合人力**社会保障行政部门查询相关单位金融账户的，由金融监管部门责令改正；拒不改正的，处*万元以上*万元以下的罚款。 第五十九条 政府投资项目政府投资资金不到位拖欠农民工工资的，由人力**社会保障行政部门报本级人民政府批准，责令限期足额拨付所拖欠的资金；逾期不拨付的，由上一级人民政府人力**社会保障行政部门约谈直接责任部门和相关监管部门负责人，必要时进行通报，约谈地方人民政府负责人。情节严重的，对地方人民政府及其有关部门负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规给予处分。 第六十条 政府投资项目建设单位未经批准立项建设、擅自扩大建设规模、擅自增加投资概算、未及时拨付工程款等导致拖欠农民工工资的，除依法承担责任外，由人力**社会保障行政部门、其他有关部门按照职责约谈建设单位负责人，并作为其业绩考核、薪酬分配、评优评先、职务晋升等的重要依据。 第六十一条 对于建设资金不到位、违法违规开工建设的社会投资工程建设项目拖欠农民工工资的，由人力**社会保障行政部门、其他有关部门按照职责依法对建设单位进行处罚；对建设单位负责人依法依规给予处分。相关部门工作人员未依法履行职责的，由有关机关依法依规给予处分。 第六十二条 *级以上地方人民政府人力**社会保障、发展改革、财政、**等部门和相关行业工程建设主管部门工作人员，在履行农民工工资支付监督管理职责过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七章 附 则 第六十三条 用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，*级以上地方人民政府可以动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费。对已经垫付的应急周转金，应当依法向拖欠农民工工资的用人单位进行追偿。 第六十四条 本条例自****年*月*日起施行。 报名地址：https://mall.yzw.cn/
