威远页岩气电力建设工程施工

威远页岩气电力建设工程施工
**页岩气电力建设工程施工 第一章 招标公告 **页岩气电力建设工程施工 招标公告 *．招标条件 本招标项目**页岩气电力建设工程施工己由中国石油集团川庆钻探工程有限公司页岩气勘探开发项目经理部批准建设，建设资金已落实，招标人为中国石油集团川庆钻探工程有限公司页岩气勘探开发项目经理部。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 *．项目概况与招标范围 *.*建设地点 **省***境内。 *.*项目背景概况 项目概述：川庆页岩气勘探开发项目经理部目前在**省******和***境内开展石油天然气勘探开发工作。该区域属亚热带暖湿季风气候，温湿多雾，常年气温在－**°至**°区间，丘陵地貌。为保障各平台的用电需求，下步将建设**KV、**KV电力线路工程施工。 资金来源：投资计划 项目业主：中国石油集团川庆钻探工程有限公司页岩气勘探开发项目经理部 *.*工期：详见建设工期与服务期限。 *.*标段划分及各标段具体内容：不分标段。 *.*招标范围 *. 招标范围：负责威***H**和威***H**等*个平台高压电力线路工程施工、预装式变电站安装工程施工。前期已**台外电线路一般为*-*公里，平均长度约*公里，架空线路规格一般为钢芯铝铰线LGJ***/**－LGJ***/**，杆塔基础，进入平台为电缆埋地铺设，负荷一般为****KVA-*****KVA。预装式变电站电压等级为**KV或**KV，容量为****KVA-*****KVA。具体工作量根据项目建设单位实际委托为准。预估金额****万元，含*%增值税。本项目实行包工包料，工作范围从协助项目建设单位用电方案立项审批到通电使用期间所有工作。具体包括但不限于以下内容： *.*协助办理电力线路路由等行政审批手续 *.*协调联系供电主体，配合项目建设单位确定供电方案，协助办理用电方案审批手续。 *.*供电方案经供电公司审批同意后，按照设计图进行现场踏勘，架设线路用地协调和赔偿。 *.*按设计进行高压电力线路工程施工。包括出线间隔至架空线安装，架空线路安装，架空线尾端杆至页岩气平台内箱变的电缆敷设安装，线路隔离开关、需户外智能控制器(真空断路器)、计量装置、避雷器的安装与调试，按行业标准与规范完成所有用电安全警示标识制作和安装。 *.*完成接入页岩气平台内高压变电等高压设备设施的调试试验。 *.*完成电力线路工程检测，实验合格，计量装置经地方专业鉴定合格。 *.*协助配合完成电力工程的供电验收工作。 *.*负责工程通电后试运行期间的运行维护，试运行期**天，试运行期结束后，申请项目建设单位组织验收移交。在正式移交前，该工程的运行维护工作由投标方负责。 *.*在施工期间，负责向电力工程周边村民作好高压电安全告知。 *.**编制竣工报告，提供各项产品质量证明文件、隐蔽工程影像等工程资料。 *.**质保期内故障处理。 *.工程规模：本次招标工程主要内容如下： *.***页岩气****kV和**kV电力线路安装工程施工 负责威***H**和威***H**等*个平台外电线路、预装式变电站安装工程施工。前期已**台外电线路一般为*-*公里，平均长度约*公里，架空线路规格一般为钢芯铝铰线LGJ***/**－LGJ***/**，杆塔基础，进入平台为电缆埋地铺设，负荷一般为****KVA-*****KVA。预装式变电站电压等级为**KV或**KV，容量为****KVA-*****KVA。 *.***页岩气平台尾端杆T接安装工程 从页岩气平台电力线路尾端杆T接高压铠装电缆，埋地铺设到页岩平台箱变，并搭接至变电设备内，对高压用电设备及检测试验，电缆铺设长度在***米－***米间，电缆型号YJLV**-*.*/**-*×***－*×***或YJLV**-**/**-*×***－*×***，其中平台内水泥地面约**米，平台外村民土地约**－***米。 *.***页岩气原有电力线路进行换线施工 对已建电力线路进行换线施工，原有电力架空线路型号为钢芯铝铰线LGJ***/**－LGJ***/**，杆塔基础，进井场为电缆埋地铺设。 *.***页岩气原有电力线路进行拆除施工 对已建电力线路进行拆除施工，原有电力架空线路型号为钢芯铝铰线LGJ***/**－LGJ***/**，杆塔基础，进井场为电缆埋地铺设。 *. 计费依据： 计价标准按《石油建设安装工程预算定额****版》及其相关配套文件，工作量以招标人验收合格工作量为准。 *.建设工期与服务期限： *.* **KV线路安装工程：*km以内**天，*-*km**天，*-*km**天，*km以上**-**天，按收到项目建设单位开工通知日开始至平台具备通电条件为止计算，施工方需进行承诺。 *.* **KV线路安装工程：*km以内**天，*-*km**天，*-*km**天，*km以上**-**天，按收到项目建设单位开工通知日开始至平台具备通电条件为止计算。施工方需进行承诺。 *.* **页岩气平台尾端安装工程：按收到项目建设单位开工通知日开始至平台具备通电条件为止计算，*天以内完工，施工方需进行承诺。 *.*电力线路换线或拆除工程：*km以内*天，*-*km**天，*-*km**天，*km以上**-**天，按收到项目建设单位开工通知日开始至平台具备通电条件为止计算，施工方需进行承诺。 *.* 预装式变电站安装工程：按收到项目建设单位开工通知日开始至平台具备通电条件为止计算，***天以内完工，施工方需进行承诺。 以上天数按日历日计算。 *.*本次招标设最高投标限价，招标采用定额结算下浮报价，最低投标报价下浮率不低于*%，低于此下浮比例的投标将予以否决。（例如：若下浮比例为*.*%，投标将被否决；若下浮比例为*.*%，则响应招标文件报价要求。）只允许正数下浮，下浮比例保留在小数点后一位，否则投标将被否决。（例如：若下浮比例为-*.*% 或*.**%，投标将被否决；若下浮比例为*.*%，则响应招标文件报价要求。） *．投标人资格要求 **、本次招标不接受代理商、联合体投标，不允许分包，严禁转包、转委托。 ** 投标人资质要求 **.* 投标人须具有独立企业法人资格和有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（执行“三证合一”改革的投标人，无需单独提供组织机构代码证和税务登记证，只需提供加载统一信用代码的营业执照即可）。 注：提供证书资料的彩色影印件，同时在国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）进行查询，并通过查询结果页面上的“发送报告”或“信息打印”等按钮将查询信息导出，载入投标文件中。 **.*投标人须具有电力工程施工总承包工程建设或输变电工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 注：提供证书资料的彩色影印件，同时在全国建筑*场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将带有“企业资质证书号”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。 **.*投标人须具有国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证资质。 注：提供证书资料的彩色影印件，同时在全国建筑*场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将带有“企业资质证书号”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。 **.* 投标人须具有有效的安全生产许可证（许可证应在有效期内且许可范围覆盖本标的物）。 注：提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省*相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。 **.* 投标人须具有符合本项目有效的质量管理体系认证证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 注：提供证书资料的彩色影印件。 **.* 投标人应承诺严格执行国家及地方相关行政管理部门的相关规定。 注：在投标函中进行响应。 **.* 投标人应对工期进行承诺。实际工期超出承诺工期的，将按招标人规定的扣款标准罚款。 注：在投标函中进行响应。 ** 投标人其它要求 **.* 财务要求：投标人应提供上一会计年度（****年或****年度）的经审计的财务报告，以证明其不存在资不抵债的情况。 注：提供佐证资料的彩色影印件。 **.* 人员要求 **.*.* 项目经理*人：具有一级注册建造师执业资格证（电力工程相关专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。 注：提供证书和相关佐证资料的彩色影印件，同时在全国建筑*场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。 **.*.* 技术负责人*人： 技术负责人（机电）：不少于*人，具有电力专业二级注册建造师及以上，且在施工期间不得担任其他在建项目经理或技术负责人。 注：提供证书资料的彩色影印件。 **.*.* 安全管理人员（安全员）：具有不少于*名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类）。 注：提供证书资料的彩色影印件。 **.*.* 质量管理人员（质检员）：具有不少于*名质检员，且应具有在有效期范围内的质检员证书。 注：提供证书资料的彩色影印件。 **.*.*.电工：具有不少于*名电工，需持有在有效期内的电工特种作业操作证（准操项目：高压电工作业），且至少*人同时持有在有效期内的特种作业操作证（作业类别：高处作业），并满足国家相关部门的其他持证要求。 注：提供证书资料的彩色影印件。 **.*.* 提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员（安全员）、质检员、电工的社会统筹保险基金管理部门出具的社会保险证明文件影印件（社保证明文件出具的时间要求截止在招标公告之前连续*个月社保证明）。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。 **.* 投标人业绩要求（****年*月*日～截止在招标公告之前，须满足以下条件） **.*.*具有不少于*项单个合同金额不低于***万元的电力工程建设项目（并安全运行一年）的业绩。 以上业绩需提供合同、完工（或竣工或交工）凭证及安全运行一年的业主评价证明彩色影印件。 **.* 信誉要求 **.*.* 投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。 **.*.* 投标人在近三年（****年*月*日至投标截止日）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。 **.*.* 投标人没有处于被停业，财产被接管、冻结、破产状态。 **.*.* 投标人存在以下情况，其投标将被否决： （*）评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn），投标人被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的。 （*）评标时评标委员会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。 （*）评标时评标委员会查询“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）,投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在本文件规定的时间内有行贿犯罪的（以判决生效日为准）。 （*）评标时评标委员会查询“全国建筑*场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index），投标人、拟委任的项目经理、拟委任的设计负责人、拟委任的施工负责人被列入黑名单且移除黑名单日期在开标截止日之后的。 以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。 *．招标文件的获取 提醒：请购买招标文件的潜在投标人认真阅读本招标项目的投标人资格要求，慎重购买。若投标人存在不符合投标人资格要求的情形，评标委员会将依据招标文件否决其投标。 以下购买及投标过程中涉及到的操作指南，请从中国石油招标投标网上“通知公告”下拉菜单的“操作指南”处下载。 *.* 凡有意参加投标者，请于 **** 年 *月 **日**:**:**至 **** 年 * 月 ** 日**:**:**（**时间，下同）从中国石油招标投标网（互联网网址www.cnpcbidding.com），点击“招投标平台”进入中国石油电子招标投标交易平台在线报名，并向本招标公告指定账号电汇或网银转账招标文件款项（帐号后附），招标文件售价为 *** 元人民币，售后不退。 *.* 第一次通过该网站进行在线报名的企业请在网站自助注册后，联系电子招标运营机构进行审核，投标人注册详见“操作指南-中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南”，审核通过后注册成功。同时还需办理U-Key方可投标，具体办理流程详见“操作指南-关于申领中国石油电子商务U-key的公告”。（中国石油物资有限公司西南分公司发布的招标项目，注册成功后即可登陆进行在线报名，但须办理U-Key，否则无法递交投标文件。） *.* 购买招标文件方式： *） 购买招标文件采用网银转账或电汇模式，网银转账或电汇交款单位名称和开发票单位名称必须一致。投标人应确认投标单位名称、单位地址、税号、开户银行、账号等开票信息准确无误，因投标人原因导致的开票信息错误由投标人自行承担。（若为个人汇款，必须注明所代表的公司名称，但无法开具发票。） *） 投标人电汇或网银转账，须填写汇款附言：“ZY**-XN***-GC***+标书费”。 *.* 本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在规定的时间内完成在线报名和支付标书费后，将填写完的“标书费开票信息表”和“付款凭证”发送至招标机构联系人 陈先生 的电子邮箱（***********，***********需同时发送至两个邮箱），标书款到达指定账号的次日，招标代理机构工作人员在网上解锁，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。投标人应以盖章PDF版本招标文件作为制作投标文件的依据。 邮件发送说明： *）潜在投标人请勿删减登记表内容，完整填写登记表所有内容。 *）发送邮件时请备注邮件主题为：标书费（ZY**-XN***-GC***+潜在投标人名称）。 *） 若仅向银行转账，未向招标机构联系人电子邮箱发送“标书费开票信息表”及“付款凭证”，由此带来的不利影响，由投标人自行承担。 *.* 此次采购招标项目为全流程网上操作，供应商需要使用U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本次采购招标的供应商必须办理U-key（具体操作请参考中国石油招标投标网）。对于****年*月**日前已办理过原招标投标网（老招标投标平台）U-key供应商需要对原U-key进行灌章才能在新电子招标投标平台进行投标，****年*月**日以后办理过原招标投标网（老招标投标平台）U-key供应商，需要重新办理新电子招标投标平台U-key。为保证供应商U-key在新平台可用性，对于已办理U-key但无法辨别U-key能否在新电子招标投标平台使用的供应商，中油物采信息技术有限公司将提供查询服务（联系电话：********** 语音导航转 电子招标平台）。需要办理U-key或灌章业务的供应商，可自主选择到中油物采信息技术有限公司或昆仑银行办理。 *.* 标书费发票将通过“标书费开票信息表”的预留邮箱进行推送，投标人可在发票开具后*个月内进行查询，逾期发票系统将无法进行查询也无法再次推送（建议投标人尽量预留QQ邮箱接收发票，以提高推送成功率）；投标人工商信息变更，请及时反馈或提供更新后的信息表，因投标人自身原因导致票面信息错误的无法重新开具。 *．投标文件的递交 *.* 所有投标文件应于投标截止时间（投标截止时间及开标时间，下同） **** 年 *月**日 ** 时 **分（**时间，**小时制）之前经加密后上传至中国石油电子招标投标交易平台。请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前*日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。 *.* 投标人在投标截止时间前，应从投标人基本帐户通过电汇或企业网银支付形式提交 ** 万元人民币的资金作为投标保证金（账号后附）。 投标保证金支付步骤： 将资金从投标人基本账户向中国石油物资有限公司西南分公司账号付款，付款成功后，将“付款凭证”、“保证金退还信息表”和“开户许可证”（不能提供开户许可证的投标人可提供由银行出具的基本账户证明）以邮件格式发送至项目承办人员邮箱 ***********，***********需同时发送至两个邮箱。 投标保证金付款凭证的备注栏或摘要栏应标注所投招标项目编号和所投标段及用途，如：项目编号+标段号+投标保证金。（未划分标段的不填写标段号） 发送邮件时请备注邮件主题为：投标保证金（ZY**-XN***-GC***+标段号+潜在投标人名称）。 若仅向银行转账，未向招标机构联系人电子邮箱发送投标保证金“付款凭证”、“保证金退还信息表”和“开户许可证”（不能提供开户许可证的投标人可提供由银行出具的基本账户证明），由此带来的不利影响，由投标人自行承担。 *．发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国石油招标投标网（http://www.cnpcbidding.com）上发布。 *．联系方式 招标代理机构：中国石油物资有限公司西南分公司 地 址：**省******小关庙街*号***室 联 系 人：陈先生 电 话：***-******** 联 系 人：郝女士（财务咨询） 电 话：***-******** 招标人联系人：王女士 电 话：****-******* 招标文件购买、投标保证金递交相关信息： 账 户 名：中国石油物资有限公司西南分公司 银行账号：**** **** **** **** **** 开户行：中国建设银行股份有限公司**第二支行 开户行行号：**** **** **** 网站注册、U-Key办理及平台操作指导： 咨询电话：********** 交易平台运营机构：中油物采信息技术有限公司 能源一号网站邮箱：*********** 请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。 中国石油物资有限公司西南分公司 (中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心) **** 年 *月**日 附件 *.标书费开票信息表新模板*.**.xls *.保证金退还信息表（****新表）****.*.**.xlsx 附件 投标人失信行为内容.doc